CR49 VILLA GREEN 20150227 .pdf



Nom original: CR49 - VILLA GREEN 20150227.pdfTitre: CR49 - VILLA GREEN 20150227Auteur: joel cardoso

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/09/2016 à 10:20, depuis l'adresse IP 80.14.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 704 fois.
Taille du document: 610 Ko (18 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


"VILLA GREEN"
82/82bis rue Anatole France & 2, rue Ambroise Croizat
93700 DRANCY
Opération de 31 logements collectifs

MAITRE D’OUVRAGE
SCCV VILLA GREEN
124 bureaux de la colline
92213 SAINT CLOUD cedex
Tél : 01 55 39 00 60 – Fax : 01 56 60 56 00
MAITRE D’ŒUVRE DE CONCEPTION
CADENCE Architectes Associés
C.G.P
3 Cité Paradis – 75010 PARIS
2ter rue René Cassin – bat B – 4ème étage - 77000 Melun
Tél. 01 42 72 23 36 - Fax 01 42 72 80 28
christophe.renault@cgp-ing.net
agence@cadence-architectes.fr
olivier.reslinger@cgp-ing.net
Tel.01 60 65 80 85 – fax 01 60 65 80 86

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 49
du vendredi 27 février 2015

Prochaines réunions :
Vendredi 6 mars à 8h30 - réception supports étanchéité
Vendredi 13 mars à 8h30

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 1 sur 18

AE

ANE

PRE

124, bureaux de la colline
92213 SAINT-CLOUD Cedex
p.magot@mets-developpementimmobilier.com

M. MAGOT

M 06 85 80 71 29
T 01 55 39 00 60
F 01 56 60 56 00

3, Cité Paradis
75010 PARIS
agence@cadence-architectes.fr
joel.cardoso@cadence-architectes.fr

M. BONNET
M 06 81 75 34 76
M. CARDOSO
M 06 80 73 96 01

Agence Construction Paris Est
4 et 6, Rue Colonel Driant
75040 PARIS Cedex 01
ernesto.francisco@socotec.com

M. FRANCISCO
06 61 08 07 14

M 06 61 08 07 14
T 01 45 18 21 00

x

Mme. MATAR

M 06 11 65 32 82
T 01 45 18 21 00

x

M. RENAULT
M. RESLINGER

T 01 60 65 80 85
F 01 60 65 80 86
M 06 07 35 12 13

28 rue Basfroi
75011 - PARIS
geometre-expert@cab-marty.com

Aymerick Adam

T 01 53 27 60 40

Place de l’Hôtel de ville
93700 - DRANCY

M. MOURIER

T 01 48 96 50 00

C

Téléphone / Fax

D

Interlocuteur
MAÎTRISE D'OUVRAGE
SCCV VILLA GREEN

x

x

MAÎTRISE D'ŒUVRE

CADENCE A.A

T 01 42 72 23 36
x
F 01 42 72 80 28

x

x
x

COORDINATEUR SPS

SOCOTEC

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC

Agence Val-de-Marne Contrôle Construction
86 bis, quai Blanqui
94140 Alfortville
rimane.matar@socotec.com

BET THERMIQUE
CGP

2ter rue René Cassin – bât B – 4ème étage
77000 Melun
christophe.renault@cgp-ing.net

GEOMETRE
Cabinet MARTY

MAIRIE
Services techniques
CONCESSIONNAIRES
Cellule Cu/au
60 rue Pierre Brossolette
91220 – Brétigny sur Orge
erdf-cuao-essonne@erdfdistribution.fr

ERDF

Mme Emilie WOLFF

T 0810 68 66 92

GRDF

VEOLIA

FRANCE TELECOM
Thierry.bedel@orange.com

Thierry BEDEL

01 69 98 50 26
06 80 17 65 84

x

ASSAINISSEMENT

POMPIERS

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 2 sur 18

T
M
M
P

C

M. KAYMAK
M PINOT

D

M 06 88 22 84 52
T 01 60 15 16 40

AE

M. ZITA
M. ROMEO

ANE

Téléphone / Fax

P

Interlocuteur

ENTREPRISES
Lot 1A

Lot 01

Lot 2

Lot 3

Lot 3B

Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lots 9

Lot 10

Terrassement / VPP
SFB
Gros-œuvre
LNCP
Étanchéité
SNE
Ravalement
IPER
Echafaudages
IPER
Menuiserie extérieure PVC
PACOTTE & MIGNOTTE
Serrurerie
SARL DSD

Lot 12

Lot 16

Lot 20

M. POISVERT

x

x

x

x

x

x

T 01 60 29 10 01
x

M.
T 01 60 29 10 01

x

M.
M. DAMAY

T 01 41 71 37 94
P 06 85 13 26 81

x

x

1, route de Mantes
78440 GUITRANCOURT
dghione@doitrand.fr

M. GHIONE

T 01 34 79 59 90
M 06 89 73 43 30

Cloisons Doublage
TBI

33, rue du Chemin Vert
78610 - LE PERREY EN YVELINES
secretariat-placo@tbi-batiment.com

M. DE OLIVEIRA

M 06 80 01 03 83
T : 01 34 85 46 41
M 07 86 98 60 93

x

33, rue du Chemin Vert
78610 - LE PERREY EN YVELINES
secretariat-placo@tbi-batiment.com
50, rue de Bernard de la Rochefoucault
ZAC de l’Evangile - 45450 FAY AUX LOGES
naoufel.jlaiel@escalierbellier.com
2 rue de la pature
78420 CARRIERES SUR SEINE
albuquerque.chapes@escalierbellier.com
36 rue de la Garenne
91230 MONTGERON
a.krepan@orange.fr

M. DE OLIVEIRA

M 06 80 01 03 83
T : 01 34 85 46 41
M 07 86 98 60 93

x

Menuiserie Intérieure
TBI

Chapes
SAS ALBUQUERQUE
Carrelage, Faïence
SMS

Peinture Revêtement muraux
DECORATION DE SOUSA
FRERES
Electricité
ORLY ELEC

Ascenseur
IRIS
VRD – Espaces verts
IRRIFLORE SARL

M. BAUBRY

M. BAUBRY

T 01 64 28 12 70
M

x

Porte de Parking
DOITRAND

Lot 17/18 Plomberie / VMC Chauffage,
NEO VESTA S.A.S
Lot 19

01 43 63 74 15
07 62 62 30 06
06 62 34 71 22
06 58 15 19 84

M.DE SEIXAS

Lot 13/14 Sols souples / Parquet
PARQUETEURS DE FRANCE
Lot 15

1-7 avenue du Palais
92210 SAINT CLOUD
lncp@hotmail.fr
266 boulevard Daumesnil
75012 PARIS
cyril.pv94@gmail.com
25 avenue Henri Beaudelet
77330 OZOIR LA FERRIERE
ipersa@wanadoo.fr
25 avenue Henri Beaudelet
77330 OZOIR LA FERRIERE
ipersa@wanadoo.fr
17 rue de la Brot
21000 DIJON
contact@pacotte-mignotte.fr

x

ZA de la chapelle la Reine
5 rue de l’Avenir
77760 CHAPELLE LA REINE

Lot 10B Escaliers bois
S.A.S. BELLIER
Lot 11

38 rue Clément Ader
91700 Sainte Geneviève des Bois
zita.sfb@gmail.com

x

x

M. SEJOURNE

T 02 38 57 10 51
M 06 18 96 00 25

x

M.DE ALBUQUERQUE

T : 01 61 04 32 10

x

M. KREPAN

M 06.32.64.60.33
T 01.69.52.21.16
F 01.69.52.32.80

x

19, rue Jean Poulmarch - BP 10002
95102 ARGENTEUIL Cedex
travaux@parqueteurs-de-france.fr
ZI des Graviers
94194 VILLEUNEUVE ST GEORGES
sandrine.lopez@decoration-de-sousa.fr
9 bis, avenue des Pervenches
94290 VILLENEUVE LE ROI
orlyelec@wanadoo.fr
tadoulou2@hotmail.fr
24, rue Isaac Newton - Zone Industrielle
77100 MEAUX
neo.vesta.ab@gmail.com
9 allée Romain Rolland
93390 CLICHY SOUS BOIS
jckraak.irisascenseurs@yahoo.fr
20, avenue Ampère
91320 WISSOUS
charlesgilletirriflore@hotmail.fr

M. GONCALVES

T 01 30 76 70 12
M 06 24 33 42 14

x

M. MONTEIRO
Mme. LOPEZ

T 01 43 86 30 00

x

M. DE ARAUJO

T 01 45 97 04 09
M 06 84 83 57 20

x

x

x

x

x

M. BROSSE
M. CATTE

T 01 64 35 05 17
M 07 82 46 39 79
M 06 95 71 39 16

x

M. KRAAK

M 06 58 78 63 16

x

M. GILLET

T 01 60 19 52 83
M 06 32 37 72 12

PRE : Présent AE : Absent Excusé ANE : Absent non excusé C : Convoqué D : Diffusion

Le précédent compte-rendu n’ayant fait l’objet d’aucune observation, est accepté sans réserve par les entreprises.

Drancy - Villa Green

x

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 3 sur 18

x

x

INFORMATIONS GENERALES
- Le présent compte-rendu prendra techniquement et juridiquement valeur de document contradictoire et contractuel
entre les différents intervenants et destinataires sous réserve des observations exprimées lors de la prochaine réunion.
- Les entreprises ou intervenants ci-dessous mentionnés voudront bien prendre les dispositions nécessaires pour réaliser
les travaux ou établir les documents demandés.
- La présence et la ponctualité des personnes convoquées sont indispensables au bon déroulement des réunions de
chantier. A ce titre, tous retards ou absences non excusés seront pénalisés d’un montant de 75 Euros.
- Les situations mensuelles devront parvenir au plus tard le 25 du mois au Maître d’Œuvre en trois exemplaires ; faute de
quoi, leur vérification sera repoussée au mois suivant. Les situations sont à libeller au nom de « M&S DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER»
– PENALITE TCE : à partir du rappel 03, l’entreprise se fera appliquer une pénalité préventive de 75 Euros/jour de
retard.
PROPRETÉ DU CHANTIER
L’organisation de la propreté du chantier est définie par le PGCSPS établi par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS
établi par l’entrepreneur. L’application en sera scrupuleusement respectée.
SÉCURITÉ
La Maîtrise d’Œuvre exige la stricte application des mesures de sécurité réglementaires, qui sont définies par le PGCSPS
établi par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS de chaque entrepreneur et les arrêtés Municipaux.
Le carnet d’entretien du matériel de chantier sera tenu à jour et disponible sur le chantier.
Obligation est faite à l’entreprise de mettre en place au minimum un secouriste pour 10 ouvriers.
Les planches servant de garde corps seront exclusivement de couleur rouge.
INSPECTION DU TRAVAIL :
CRAM SERVICE PREVENTION:
O.P.P.B.T.P.:

M.
Antenne de Saint Denis
M.

Mme. GICQUEL

Tél :
Tél : 01.44.65.54.50.
Tél :

Historique des Retards, Absences & Pénalités
SFB

12.02.14, 19.02.14, 30.04.14, 07.05.14

LNCP

09.04.14, 13.10.14, 12.12.14, 19.12.14, 09.01.15

PACOTTE & MIGNOTTE

23.01.15,

ORLY ELEC

30.04.14, 12.09.2014, 13.10.14, 31.10.14, 07.11.14

NEO VESTA

Dernière mise à Jour : Le 23 janvier 2015

(Suivant pièces écrites MARCHE - CCAP - Article 4-4 « Mesures Coercitives »)

Retards Absences RdV de
chantier convocations

Retards dans Remise
des documents

Retards dans l'exécution

70 € HT / absence

150 € HT / jour calendaire

492 € HT / jour calendaire

Entreprises

Montant
Total des
Pénalités

Montant en HT

Jrs

Montant en HT

280 €

0€

25

12300 €

Plafonné à
5%
12580 €

5

350 €

0€

49

24108 €

24458 €

PAC&MIGN

1

70 €

0€

0€

70 €

ORLY ELEC

5

350 €

0€

0€

350 €

Jrs

Montant en HT

SFB

4

LNCP

Jrs

Imputations

NEO VESTA

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 4 sur 18

VISA CADENCE SUR PLANS D’EXECUTIONS DES OUVRAGES
Légende statut : VSO = Approuvé Sans Observation, VAO ou OB = Approuvé Avec Observation(s) non bloquante(s),
VAOB = visé avec observation(s) bloquante(s), S = Suspendu, R = Refus, HM = Hors Mission, NN = Non Nécessaire

BET BETON : BET LE JONCOUR
Fourni le
12/03/14
12/03/14
18/03/14
11/04/14
11/04/14
11/04/14
20/01/15
20/01/15

03/02/15
03/02/15
27/03/14
02/04/14

N° Plan
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C08
CC08
C09
CC09
C10
CC10
C11
CC11
C12
CC12
C13
C14

Ind.
C
C
A
0
D
C
C
B
B
A
B
A
C
B
C
B
0
0

Date
10/03/14
10/03/14
10/04/14
10/04/14
30/07/14
30/07/14
10/11/14
10/11/14
08/01/15
08/01/15
08/01/15
08/01/15
08/01/15
08/01/15
03/02/15
03/02/15
26/03/14
24/04/14

Désignation
Voiles périmétriques coffrage 2° Sous-sol
Voiles périmétriques coffrage 1° Sous-sol
Fondations coffrage
PH 2ème sous-sol
PH 1er sous-sol
Ph Sous-sol coupes coffrages
PH RDC Coffrage
PH RDC Coffrage coupes
PH R+1 Coffrage
PH R+1 Coffrage coupes
PH R+2 Coffrage
PH R+2 Coffrage coupes
PH R+3 Coffrage
PH R+3 Coffrage coupes
PH R+4 Coffrage
PH R+4 Coffrage coupes
PH TOITURE Coffrage
Réseaux enterrés

Observations

VAOB CAA au 30/04/2014
VAOB CAA au 30/04/2014

VSO CAA du 29/01/2015
VSO CAA du 29/01/2015
VAOB CAA du 19/01/2015
VAOB CAA du 09/01/2015
VAOB CAA du 19/01/2015
VAOB CAA du 19/01/2015
VAOB CAA du 20/01/2015
VAOB CAA du 09/01/2015
VSO CAA du 06/02/2015
VSO CAA du 06/02/2015
REFUS CAA au 30/04/2014

PLANS ARCHITECTE : CADENCE Architectes Associés
Fourni le
17/02/14
28/03/14
28/03/14
17/02/14
17/02/14
17/02/14
17/02/14
17/02/14
17/02/14
17/02/14
17/02/14

N° Plan
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Ind.
0
A
A
0
0
0
0
0
0
0
0

Date
Fév. 2014
28/03/14
28/03/14
Fév. 2014
Fév. 2014
Fév. 2014
Fév. 2014
Fév. 2014
Fév. 2014
Fév. 2014
Fév. 2014

Désignation
Plan de masse – toiture
Plan sous-sol -2
Plan sous-sol -1
Plan RDC
Plan R+1
Plan R+2
Plan R+3
Plan R+4
Plan toiture
Plan de coupes et façades
Carnet de détails

Observations

PLANS MEN EXTERIEURE : PACOTTE ET MIGNOTTE
Fourni le
28/11/14
13/01/15
15/01/15

N° Plan

Ind.
0
A
B

Date
27/11/14
13/01/15
15/01/15

Observations
VAO CAA du 09/01/2015
VAO CAA du 15/01/2015
VSO CAA du 20/01/2015

PLANS PLOMBERIE : NEO VESTA
Fourni le
08/07/14
08/07/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14

N° Plan
01
02
03
04
05
06
07
08

Ind.
A
B
0
0
0
0
0
0

Drancy - Villa Green

Date
02/05/14
23/05/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14

Plan Sous-sol -2
Plan Sous-sol -1
Plan RDC
Plan R+1
Plan R+2
Plan R+3
Plan R+4
Plan Toiture

C.R. n°49 du 27/02/2015

Observations
VAO CAA au 23/07/2014
VAO CAA au 23/07/2014
VAO CAA au 23/07/2014
VAO CAA au 18/12/2014
VAO CAA au 13/01/2015
VAO CAA au 26/02/2015
VAO CAA au 26/02/2015
VSO CAA du 26/02/2015

Page 5 sur 18

PLANS ELECTRICITE : ORLY ELEC
Fourni le
30/04/14
30/04/14
30/05/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14

N° Plan
EL01
EL02
EL03
EL04
EL05
EL06
EL07
EL08

Ind.
0
0
0
0
0
0
0
0

Date
25/04/14
25/04/14
31/05/14
16/06/14
18/06/14
23/06/14
01/07/14
01/07/14

Implantations
Implantations
Implantations
Implantations
Implantations
Implantations
Implantations
Implantations

électriques 2ème sous-sol
électriques 1er sous-sol
électriques Rez-de-chaussée
électriques 1er étage
électriques 2ème étage
électriques 3ème étage
électriques 4ème étage
électriques Toiture

Observations
VAOB CAA au 23/07/2014
VAOB CAA au 23/07/2014
VAOB CAA au 23/07/2014

PLANS PLATRERIE & MENUISERIE : TBI
Fourni le
21/05/14
21/05/14
22/05/14
22/05/14

N° Plan

Ind.
0
0
0
0

Date
19/05/14
19/05/14
21/05/14
21/05/14

Observations
Plans
Plans
Plans
Plans

de
de
de
de

repérage cloisons doublages
repérage faux-plafond de décoration
repérage des blocs portes
calepinage BAL

PLANNING
DESIGNATION

FINI POUR LE

FAIT LE

FONDATIONS & RADIER

DU 16 JUIN AU 04 JUILLET

VERTICAUX 2° SOUS-SOL

DU 7 JUILLET AU 18 JUILLET

PLANCHER HAUT 2° SOUS-SOL

DU 21 JUILLET AU 08 AOUT

VERTICAUX 1° SOUS-SOL

22 AOUT

29/08/2014

PLANCHER HAUT 1° SOUS-SOL

12 SEPTEMBRE

17/10/2014

VERTICAUX RDC

03 OCTOBRE

PLANCHER HAUT RDC

24 OCTOBRE

14/11/2014

PLANCHER HAUT R+1

04/12/2014

PLANCHER HAUT R+2

18/12/2014

PLANCHER HAUT R+3

15/01/2015

VERTICAUX R+4

23/01/2015

04/02/2015

PLANCHER HAUT R+4

30/01/2015

13/02/2015

ELEVATION EDICULES,
ACROTERES, LONGRINES
TERRASSE

06/02/2015

PLANCHER HAUT EDICULES

13/02/2015

PLUMETS

23/01/2015

TEMOIN APPUI PORTE FENETRE

23/01/2015

Réception support étanchéité
terrasse rdc et R+3

23/01/2015

Etanchéité terrasse rdc et R+3

31/01/2015 S10 (02/03 au 06/03)

Espaces verts jardin rdc

12/02/2015

Réception supports fenêtres portefenêtres R+1 et R+2
Réception supports fenêtres portefenêtres restantes

Drancy - Villa Green

06/02/2015

13/02/2015
20/02/2015

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 6 sur 18

Pose menuiseries extérieures R+1 R+2

25/02/2015

Réception supports étanchéité toiture
terrasse, R+4

18/02/2015

Etanchéité toiture terrasse, R+4

28/02/2015 S11 (09/03 au 13/03)

Etanchéité édicules

04/03/2015 S11 (09/03 au 13/03)

Pose menuiseries extérieures
restantes
Ponçage plafonds, cueillies, pieds de
voiles, horizontalité sol

06/03/2015
S10 à S12 (02/03/2015 au 20/03/2015)

PLANNING DETAILLE A LA FIN DU COMPTE-RENDU

CANTONNEMENT & DIVERS
HORAIRES DU CHANTIER
Les horaires de chantier sont tolérés de 7h à 20h00 tous les jours sauf dimanches et jours fériés. Pour des questions de nuisances
sonores, tous les travaux bruyants ne seront permis qu’entre 8h00 et 18h00.
12/02/14
Electricité de chantier :
Affaire / N°960 40 992
Monsieur ASSONKEN – 01 49 91 66 77
19.02.14 : Abandon de la solution ERDF – Installation d’un groupe électrogène pour l’ensemble du
chantier
Phase Terrassement : Groupe à la charge de SFB / Paiement des consommables pour le prorata
Phase gros œuvre et TCE : Groupe à la charge de LNCP / Paiement des consommables pour le
prorata.
12/02/14
Eau de chantier :
Transmettre contrat et numéro de dossier
Pour mémo
19.02.14 : Veolia passé ce jour – N° compteur D12 MA 178657 – relevé 11m3
25/03/14 VISITE CRAMIF / A corriger sans délais
Nettoyage quotidien du cantonnement
SFB
Mettre en place un SAS entre vestiaires et sanitaires
LNCP
Vestiaires :
Armoires individuelles à double compartiment avec emplacements bottes et chaussures de sécurité
LNCP
LNCP
Equiper le vestiaire de sièges ou bancs fixes et de patères
Réfectoire :
LNCP
Equiper le réfectoire de tables et de chaises
LNCP
Equiper d’un évier alimenté en eau potable à température réglable
LNCP
Equiper d’appareils permettant de cuire ou réchauffer les aliments
LNCP
Equiper d’un réfrigérateur
Sanitaires :
Lavabos alimentés en eau potable, à température réglable, à raison d’un lavabo pour 4 personnes au
LNCP
plus, équipés de savon et de moyens de séchage
Un WC avec point d’eau et deux urinoirs pour 16 personnes au plus, raccordés.
LNCP
Cabine de douches à parois opaque, à raison d’une douche pour 16 personnes au plus, comportant
LNCP
chacune un sas de déshabillage équipe d’un siège et de patères, d’un chauffage spécifique rapide et
communiquant directement avec les vestiaires.
02/04/2014 : A faire URGENT / A ce jour rien n’est fait

Maître d’Ouvrage : SCCV VILLA GREEN DRANCY
03/02/14
03/02/14
03/02/14
22/04/14
26/05/14
05/12/14
14/01/15
14/01/15
16/01/15
16/01/15

DIVERS
Notice notaire dernier indice transmise
Déclaration d’ouverture de chantier transmise (ouvert depuis le 12/03/2013)
Déclaration préalable transmise (communiquée le 24/07/2013)
TMA :
Plan du lot 36 / indice du 01/04/2014 / Validé par Acquéreur THOME
Demande MOA sur TMA du plan n°32 / Analyse en cours
Relancer concessionnaires Gaz et Assainissement pour branchement de l’immeuble.
Demander au voisin le dévoiement de l’EP.
Avoir le raccordement EP pour le 26/01/2015.
Fournir certificat de numérotation postale (demander en mairie) à Orange pour raccordement
téléphonique.
Demander la création de ligne téléphonique pour ascenseur au 1016 deux mois avant livraison.

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Info

26/01/2015

Page 7 sur 18

30/01/15

Arrêter l’entreprise des lots chapes et serrurerie.

Pour le 20/02

Maître d’œuvre : CADENCE Architectes Associés
PC n° 093029 11A0063 accordé le 06 Juin 2012
01/08/2014

Implantation ventilation caves

07/11/2014

Présenter aux services Ville les teintes des façades (ravalement, briques, peinture, serrurerie)

B.E.T. THERMIQUE : CGP

Bureau de Contrôle : SOCOTEC

Coordinateur S.P.S. : SOCOTEC
12/02/14
12/02/14
26/02/14
01/08/14
25/07/14

INSPECTION COMMUNE
Inspection commune passée avec l’entreprise
Inspection commune passée avec l’entreprise
Inspection commune passée avec l’entreprise
Inspection commune passée avec l’entreprise
NOTE D’OBSERVATIONS N°9 diffusée

SFB
LNCP
SARL TIMY : Sous-traitant SFB
NEOVESTA

Ville de Drancy

EFFECTIF GENERAL = 9
LOT 1A
LOT 16

SFB
ORLY ELEC

0
1

LOT 01
LOT 17/18

LNCP
NEO VESTA

5
2

TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS
LOT 01
LOT 02
LOT 03
LOT 04
LOT 05
LOT 06
LOT 11
LOT 12
LOT 13
LOT 14
LOT 15
LOT 16
LOT 17
LOT 18
LOT 21
LOT 22
LOT 23
LOT 24/25
LOT 26
LOT 27
LOT 31

Parquet à la place de la moquette.

Parquet à la place de la moquette.
Parquet à la place de la moquette.
Devis pour motorisation VR.
Douche à la place de la baignoire.

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 8 sur 18

LOT 32
LOT 33
LOT 34/35
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT

Prises TV à l’axe du séjour. Prises à 0,40 et 1,10m pour LL et SL. Attente et prise pour évier et LV
sous fenêtre. Carrelage dans entrée et séjour à la place du parquet.
Parquet à la place de la moquette.

36
37
41
42
43
44
45

Parquet à la place de la moquette.

Lot 0 – Commun à tous les corps d’état

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

PIECES ADMINISTRATIVES
Kbis – validité 3 mois
Assurance civile et décennale – valable à la date de la DROC et pour l’année en cours ;
Attestation régularité fiscale – validité 6 mois ;
Attestation URSSAF – valable à la date de l’OS et tous les 6 mois ;
Certificat Qualibat avec définition code – année en cours ;
Justificatif paiement congés payés – validité 3 mois ;
Attestations sur l’honneur – à renouveler tous les 6 mois :
7.1. Casier judiciaire : Articles L8221-1, L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du
travail : que la société n’a pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles : Articles L8221-1,
L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail ;
7.2. Interdiction de concourir : « Je déclare que je, ou la société que je représente,
ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de recourir aux marchés susvisées
(ou règles d’effet équivalent sociétés établies hors de France) ;
7.3. Respect obligations fiscales et sociales : « Je déclare, ou la société que je
représente, avoir souscrit les déclarations et effectué le paiement des impôts,
taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et
d’allocation familiale, des cotisations aux caisses de congés payés, de chômages
intempéries et d’assurance chômage et majoration y afférentes exigible à ce
jour, (ou des règles effet équivalent pour société établies hors de France) ;
7.4. Exclusion de concourir ordonné par le préfet : « Je déclare ne pas faire l’objet
d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles
L8272-4, R8272-10 et R8272-11 du code de travail » ;
7.5. Salariés employés régulièrement : Articles L1221-10, R1221-13, L3243-1, L32432, L3243-4, R3243-1 à R3243-5 du code de travail : Pour les salariés employés
régulièrement suivant articles L1221-10, R1221-13, L3243-1, L3243-2, L3243-4,
R3243-1 à R3243-5 du code de travail) ;
7.6. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation du
travail : Article D8254-2 du code de travail :
7.6.1.
Une déclaration sur honneur ; Si la société à l’intention de recourir à
des salariés de nationalité étrangère pour l’exécution du présent
contrat et que ceux-ci sont ou seront autorisés à exercer une activité
professionnelle en France ;
7.6.2.
Une liste nominative précisant pour chaque salarié : Liste à compléter si
le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier, d’employer sur
celui-ci, du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à
autorisation de travail :
7.6.2.1.  sa date d’embauche,
7.6.2.2.  sa nationalité,
7.6.2.3.  le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail.
Liste des salariés susceptibles de travailler sur le chantier : Une liste nominative de
tous les salariés susceptibles de travailler sur le chantier.
LISTE DES PIECES EN CAS DE SOUS-TRAITANCE : Pas de sous-traitance totale
mais partielle, car strictement interdite par la loi. L’entreprise principale doit
justifier la transmission de la caution au sous-traitant.
9.1. Demande d'agrément du sous-traitant en 3 exemplaires originaux suivant modèle
fourni avec l’acte d’engagement , l’objet et le montant du Marché sous-traité, et
ses conditions de paiement ;
9.2. Pièces administratives du sous-traitant dito ci-dessus

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Mémo
Mémo

Page 9 sur 18

10. LISTE DES PIECES LORSQUE L’ENTREPRISE EST ETABLIE DANS L’UE
10.1. Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou si le soustraitant n’est pas établi dans un pays de l’Union européenne, un document
mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du sous-traitant auprès de
l’administration française (à faire valider sur le site européen);
10.2. Un document attestant de la régularité de la situation sociale au regard du
règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale
de sécurité sociale. Il peut s'agir des certificats de détachement (dits « E101 ou
A1 ») ; Et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document
émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que la
société est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations
afférentes, ou un document équivalent. A défaut de ces documents, une
attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du
code de la sécurité sociale émanant de l’URSAFF ;
10.3. Lorsque l’immatriculation de l’entreprise à un registre professionnel est
obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, un document émanant
des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription ;
10.4. En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de
travail (article D 8254-2 du code du travail) : une liste nominative précisant, pour
chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement
être complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier
d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à
autorisation de travail.

Lot 1A - Terrassement / VPP : Entreprise SFB

05/02/14
05/02/14
12/02/14

26/03/14

09/04/14
29/04/14

OS n° 1 : Le 12 Février 2014
MARCHE
Calendrier Marché signé en 2 exemplaires
Dossier Marché signé en 3 exemplaires
AUTOCONTROLES
Fournir à CADENCE des autocontrôles réguliers des ouvrages exécutés.
Au minimum un autocontrôle par hauteur de passes
26/03/2014 : Fournir autocontrôle des VPP réalisés en fond de parcelle avant le 02/04/14
02/04/2014 : Autocontrôle non-fourni : A remettre à CADENCE sans délais
30/04/2014 : Toujours dans l’attente de vos autocontrôles. Vérifier la présence de vos
amorces sur VPP + implantation des réservations de clavetage des poutres.
SUIVI DE CHANTIER
En attente des documents suivants :
Duplicata DICT validée,
La méthodologie de terrassement (Avis défavorable du bureau de contrôle),
La copie de votre déclaration de sinistre suite à la dernière expertise
Prévoir avant départ le nettoyage du parking au droit du groupe / traces de gasoil au sol
RECEPTION DE SUPPORTS
Exécution Infrastructure planning :
-Dès le lundi 28 Avril 2014, l’entreprise LNCP, mettra en œuvre des tranchées drainantes
(Géotextile et gravillons), afin assécher au maximum le fond de fouille.
La mise en place de jalon, complétée par des traits de niveaux, définira le restant des terres à
excaver.
-A partir du Vendredi 2 Mai 2014, l’entreprise SFB, évacuera l’ensemble des terres restantes,
par ses propres moyens, jusqu’au niveau bas du radier.
Egalement, elle devra respecter les plans de VPP, et notamment les amorces de VB. (50% des
amorces verticales non réalisées ce jour)
-A la suite de ces travaux, une nouvelle réunion sera programmée afin de préparer la prise de
possession de l’ouvrage par l’entreprise LNCP.
Exécution des Mitoyens :
Nous rappelons que nous sommes toujours dans l’attente d’une méthodologie conforme aux
souhaits de l’expert. (voir PJ)
Ce courrier (avec entête de l’entreprise sur chaque page et présentation soignée) nous sera
envoyé dans les meilleurs délais.
Aussi, nous sommes toujours dans l’attente des quitus de nettoyage du hangar et du cabanon

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Mémo
Mémo

RETARD

Au 02/04/14
Incomplet
En attente
En attente
En attente

Page 10 sur 18

07/05/14

12/09/14
05/12/14
09/01/15

depuis le 1 Mars 2014.
Visite contrôle exécution
Constat basé sur plan Béton / Voiles périmétriques Sous-sol coffrage – Indice C du 10 Mars
2014.
Butonnage :
2 sondages effectués au droit des Voiles V8 et V9 :
Double butons entre file 4 et 5 sur V8 : déchaussé = en cause pas de semelle de butons
Double butons entre file 2 et 3 sur V9 374 : Fondation de buton non-conforme
Respect des demandes de butonnage sur plan : non-conforme
Buton diamètre 400 entre V8a et V6 en pose horizontale : manquant.
Plusieurs prises de cotes entraxes des butonnages démontrent, des cotes d’implantation nonrespectées.
Remarque sur fondations de butons :
Non-respect flagrant des dimensions préconisées par le BET Béton et le Géotechnicien.
Exécution des voiles périmétriques du 2ème sous-sol :
Réservation clavetage poutre sur V1a : non-conforme
Entre V2 644 et V4 212 :
Amorce VB SS-1 : Non-réalisé
Amorce VB SS-2 : Mauvaise implantation
Entre V8a et V9 374 :
Amorce VB SS-2 : Non-réalisé
Amorce voile de rampe : Non-réalisé
Amorce voiles arrondis au droit butonnage d’angle des V11, V12 et V12a : Non-réalisé
Exécution des voiles périmétriques du 1er sous-sol :
Entre V8a et V9 374 :
Reprise tête de voile sur V8a
Amorce VB SS-1 : Non-réalisé
Réservation clavetage poutre sur V9 374 : Mauvaise implantation
Entre V2 644 et V4 212 :
Amorce VB local poubelle : Non-réalisé
Amorce VB SS-1 : Non-réalisé
Amorce voiles arrondis au droit butonnage d’angle des V11, V12 et V12a : Non-réalisé
Amorce du Radier :
De V8a à V9 374 : Amorce du radier à finir.
Divers :
Epaisseur anormale du V10 et V11 / relevé sur place à 12cm au lieu de 25cm
Chapeaux sur V10, V11, V12 : Absence de scellement (arrachage des chapeaux à la main)
Ancien mur d’infrastructure Entre File D et E et entre File 1 et 2 : non-démoli
Etat du mur mitoyen au 4 rue Ambroise Croizat sur File E : Non-concluant
Ce constat préoccupant risque de retarder à nouveau le planning d’avancement de cette
opération. Nous ne pouvons nous permettre ce genre de déconvenue surtout suite à nos
nombreuses relances.
Nous vous convoquons lors de la prochaine réunion de chantier pour constater votre
avancement.
Rebouchage attentes rampe sous-sol
Réparation des voiles du sous-sol
Réaliser réservations pour pénétrations réseaux gaz et assainissement dans voiles du sous-sol.

Lot 1 - Gros-œuvre : Entreprise LNCP

05/02/14
05/02/14

05/02/14
05/02/14
05/02/14
06/02/14
12/02/14

OS n°1 : Le 30 Septembre 2013
MARCHE :
Calendrier Marché signé en 2 exemplaires
GEOMETRE :
Implantation géomètre du bâtiment faite le vendredi 31 Janvier 2014
Plan géomètre transmis
INSTALLATION DE CHANTIER :
Préparez les tableaux de suivi des énergies
Préparez le tableau des compagnons présents sur site
Affichez le PIC de chantier dans la salle de réunion
RABATTEMENT DE NAPPE :
Rendez-vous le 07/02/2014 à 9h00 avec la DEA de la Seine Saint Denis pour l'autorisation de
rejets des eaux de nappe.
Transmettre accord écrit concernant la localisation du rejet.

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Mémo
Mémo

Pour le 28.02.14
Pour le 28.02.14
Pour le 28.02.14

Page 11 sur 18

18/03/14

Transmettre au Bureau de contrôle une étude hydrique complète
09/04/14 : Pénalités comptabilisées
09/07/14 : RETARD !
23/07/14 : TOUJOURS RIEN DE FAIT
RECEPTION DE SUPPORTS

30/04/14

Veuillez-vous reporter à la rubrique réception de supports de l’entreprise SFB

30/04/14

23/07/14

01/08/14
29/08/14
29/08/14
29/08/14
29/08/14
05/09/14
12/09/14
19/09/14
03/10/14
19/09/14
03/10/14

VISAS DES PLANS :
Remarques générales :
Insérer Files de repérages
Insérer réseaux gros œuvre (sous-dallage et récupération des eaux de parking)
Insérer altimétries des réservations dans voiles verticaux
Diffusion des plans papier sous un plus grand format (lisibilité du plan)
Plan Fondations coffrage :
Calcul des évents de décompression : Non-conforme
Revoir coupes de principes cuvelage et évents
Inclure enrobage béton des réseaux sous-dallage (tel préconisation RICT)
Plan PH 2ème sous-sol coffrage :
Retirer l’ensemble des éléments ne représentant pas la structure béton
Manque réservation des dévoiements de ventilations naturelles
Manque cunettes périphériques et regards + positionnement des raccordements
Plan PH 1er sous-sol coffrage :
Poutre 24 à modifier, supprimer l’allège
Poutre 4, voir si possibilité de supprimer l’allège
Caniveau de rampe, à remplacer tel plan Architecte (côté intérieur)
Conflit poutre 7 et gaine palière à décaler
Conflit poutre 15 et gaine ECS à décaler
Revoir implantation des VH de parking (voir plan annoté)
Inclure l’ensemble des réservations de gaines et colonnes montantes
Manque repérages et réservations des ventilations hautes et basses de la chaufferie
Manque repérages et réservation du conduit ZAG
Agrandir réservation gaine 03 (prévoir raccordement réseaux de chutes et trainasse VH local
poubelle
Plans des superstructures du PH RDC au PH toiture coffrage :
Manque coupes et plans de détails
Manque cotation et files de repérage
Manque altimétrie des allèges
Positionnement des chaînages verticaux sur briques : non-conforme
En résumé tout est à revoir – En l’état nous refusons ces plans
Concernant les plans :
Mise à jour, des plans béton incluant l’ensemble des remarques pour le 07.04.14
Collages des plans Plomberie et Electricité sur plans pour le 07.04.14
Prévoir impressions papier des plans en 4 exemplaires pour la réunion du 07.04.14
09.07.14 : ATTENTION VOUS TRAVAILLEZ AVEC PLANS NON-VALIDES
SUIVI DE CHANTIER
Suivi visite de chantier du 23/07/2014 :
Rappel : respecter consignes de sécurité pour la manutention des banches : Vu sur place, une
seule élingue sur 1 point d’accroche !
Rappel : L’utilisation de bombe aérosol de marquage colorée, n’est pas toléré. Le marquage sur
un ouvrage fini est trop difficile à reprendre
Rappel : Les sécurités collectives possèdent plusieurs manques. Plusieurs banches ne possèdent
ni contrepoids, ni compas : Attention aux chutes de matériels !
Rappel : L’état du cantonnement est désastreux ! Veuillez procéder à un entretien régulier
Repredre huisserie porte sous-sol, distance 30cm par rapport au mur en retour non respectée.
Réaliser un buttonage provisoire au droit des buttons en place, retirer les buttons et boucher
les ouvertures du radier.
Evacuer l’eau et réaliser un éclairage provisoire sur le sous-sol -2
Réaliser le cuvelage du sous-sol
Evacuer l’eau et réaliser un éclairage provisoire sur le sous-sol -2
Evacuer l’eau et réaliser un éclairage provisoire sur le sous-sol -2
Vérifier les pentes de la rampe entre le trottoir et le 1er sous-sol.
Chantier arrêté par l’inspection du travail suite à de nombreuses non conformités concernant le
personnel sur site.
Les travaux ont repris le 29/09/2014.
Les travaux prennent du retard. Une provision pour retards sera retenue sur les situations.
Les travaux prennent du retard. Une provision pour retards sera retenue sur la situation du

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Pour le 05/09/2014
Pour le
Pour le
Pour le
Pour le
Pour le

12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
19/09/2014

Page 12 sur 18

03/10/14
03/10/14
13/10/14
13/10/14
17/10/14
27/10/14
31/10/14
31/10/14
31/10/14
31/10/14
31/10/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
19/12/14
14/11/14
21/11/14
28/11/14
05/12/14
05/12/14
05/12/14
05/12/14
12/12/14
12/12/14
12/12/14
09/01/15
09/01/15
09/01/15
09/01/15

14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15

14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15

mois d’octobre. Selon le planning le plancher haut du rdc sera coulé le 24/10/2014.
Envoyer fiche technique des produits de cuvelage.
Envoyer fiche technique des produits de flocage. Epaisseur de 14cm.
Loggia logement 04 ne correspond pas aux plans architecte.
Sens d’ouverture porte local poubelles sous-sol -1 non respecté.
Poser coffret électrique de chantier au sous-sol pour permettre le démarrage des travaux de
l’entreprise de plomberie.
Soignez les joints des briques. Nous vous rappelons qu’il y aura des tests d’étanchéité à l’air.
Réaliser les plumets pour recevoir menuiseries extérieures largeur 12cm.
Reprendre l’implantation de la fenêtre près du voile dans logement 05.
Reprendre l’erreur d’exécution de la loggia du logement 04.
Réaliser les escaliers du sous-sol, entre entrée et rdc (FAIT) et l’escalier entre le rdc et le r+1.
L’escalier du balcon du logement 06 a une largeur de 1,07m.
Défaut de raccordement entre rampe et trottoir.
Manque durcisseur de surface en plancher parking.
Mauvaise finition planchers parking (défauts de planéité trop importants).
Manque reprise des attentes pour rampe dans parking.
Reprendre scellement porte accès caves (distance par rapport aux voiles non respectée).
Transmettre les essais à la compression du béton.
Transmettre note de calculs radier : épaisseur du radier, contrainte sous radier inférieure à 1
bar à l’ELS, tassements différentiels admissibles par la structure.
Justifier la stabilité au feu des briques (au moins SF1H) avec doublage PSE 120+13.
Décaler fenêtre F90/A dans logement 05.
Manque rebouchage tiges de banches dans voiles.
Manquent plusieurs réservations dans plancher haut sous-sol.
Rien de fait depuis le 14/11/2014. Vous engendrez du retard sur les corps d’état secondaires.
Transmettre note de calculs radier : épaisseur du radier, contrainte sous radier inférieure à 1
bar à l’ELS, tassements différentiels admissibles par la structure.
Mauvaise finition parois du sous-sol.
Appuis de fenêtres avec débord intérieur de 80mm, rejingot de 40mm de largeur et 30mm de
hauteur.
Manque éclairage de chantier au rdc et r+1.
Préparer pour le 12/01/2015 le jardin des lots 01 et 02 pour réalisation de l’étanchéité.
Préparer pour le 26/12/2014 les appuis de fenêtres et plumets du R+1 et R+2.
Préparer pour le 13/02/2014 les appuis de fenêtres et plumets du R+3 et R+4 et RDC.
Reprendre alignement fenêtres RDC et R+1.
Installer coffrets de prises de courant à chaque étage. Urgent au sous-sol r-1.
Aucune réservation dans local chaufferie pour traversées de réseaux.
Manque 4 réservations pour EP.
Propreté du chantier : nettoyage à faire d’urgence, beaucoup de gravats et matériels à ranger.
La hauteur sous plafond du local chaufferie est de 2,02m. Le minimum est de 2,20m.
Vous avez décidé de réaliser actuellement le mur de clôture de votre propre chef. Cette
décision risque de nuire au bon avancement du chantier, l’espace qui pourrait être utilisé pour
stockage de matériel (déjà assez réduit sur ce site) est amputé davantage grâce au mur.
Ouvrage d’aucune utilité actuellement. Vos efforts seraient bien plus utiles dans le jardin
arrière, dans les réservations oubliées, dans l’installation électrique de chantier…
Réaliser les plumets des fenêtres et portes-fenêtres. Largeur 12cm. NON FAIT réception de
support à reprogrammer. Réception avec réserves le 06/02/2015
Réaliser un témoin d’appui de fenêtre et un témoin d’appui de porte-fenêtre pour réception par
le lot menuiserie extérieure. Réception avec réserves le 06/02/2015
Les appuis des ouvertures donnant sur le jardin arrière au rdc sont réduits de 130mm, pour
avoir la fenêtre an niveau fini intérieur (3 un PF7x et 1 un PF5x).
Réaliser les acrotères de la terrasse au rdc en béton sur 55cm de hauteur, le restant en blocs
à bancher, pour une réception de support par le lot étanchéité. NON FAIT réception de
support à reprogrammer.
Réaliser les acrotères des souches de ventilation sur la terrasse au rdc en béton sur 75cm de
hauteur. NON FAIT réception de support à reprogrammer.
Réaliser les acrotères des terrasses du R+3 et les finitions pour une réception de support par
le lot étanchéité. NON FAIT réception de support à reprogrammer.
Réception des supports d’étanchéité de la terrasse toiture et R+4 le 18/02/2015.
La hauteur d’allège de la porte de la terrasse toiture est de 380mm par rapport à la dalle
brute.
Réaliser les finitions des façades pour une réception de support par le lot Ravalement.

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Fait le 30/01/2015
Pour le 03/11/2014
Non fait 09/01/15

PENALITES

Pour le 12/01/2015
Pour le 26/12/2014
Pour le 13/02/2015
Pour le 13/02/2015

Pour le 23/01/2015
Pour le 23/01/2015

Pour le 23/01/2015

Pour le 23/01/2015
Pour le 23/01/2015
Pour le 18/02/2015

Pour le 25/02/2015

Page 13 sur 18

30/01/15
06/02/15

06/02/15
13/02/15
13/02/15

Le coulage du plancher haut r+4 était prévu le 30/01/2015. Au 30/01/2015 les verticaux du
R+4 sont loin d’être terminés. RETARD
Réaliser les plumets avec du sable fin. Prolonger les plumets en linteau jusqu’au plafond.
L’épaisseur des plumets peut être réduite. Réaliser les appuis de fenêtres après les plumets.
Largeur du rejingot 4cm. Débord de l’appui à l’intérieur de 8cm après plumets. Hauteur du
rejingot 3cm. Respecter les cotes par rapport au trait de niveau.
Mauvais équerrage réservations pour escaliers bois 4e étage.
Reboucher les gaines techniques au rdc.
Reprendre la dalle de la chaufferie sur la surface indiquée ci-après pour avoir une hauteur sous
plafond de 2,20m.

13/02/15

Soumettre au BC et MOE pour avis les plans d’exécution de cette reprise.
Coupe des traversées de plancher en toiture :

13/02/15
27/02/15
27/02/15
27/02/15

Hauteur des acrotères de la terrasse accessible au R+3 non conforme aux plans.
Dimensions socle à poser sur résilient pour caisson VMC en toiture = 115 x 150 x 27 cm.
Hauteur talonnettes pour skydôme = 50cm.
La hauteur des becquets de la terrasse jardin au rdc doit être de 55cm. Réalisé à 47cm.

Lot 2 Étanchéité : Ent. SNE

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 14 sur 18

05/12/14
05/12/14
09/01/15
09/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
27/02/15

OS n°1 : Le 24/10/2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fiches produits à fournir et détails d’exécution
Distribution des EP de toiture, leurs dimensionnements et la capacité de rétention.
Fournir étude pour dimensionnement de la dalle du PH R+4.
Réception de support du jardin des lots 01 et 02 pour le 02/01/2015, décalé au 23/01/2015
SUPPORT NON FAIT réception de support prévue le 27/02/2015.
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Réaliser détail entre dalles sur plots et terre végétale rdc.
Réaliser détail entre dalles sur plots et gravillons terrasse.
Prévoir 10cm de rétention d’eau en toiture terrasse sur les zones innaccessibles.
Les appuis des ouvertures donnant sur le jardin arrière au rdc sont réduits de 130mm, pour avoir la
fenêtre an niveau fini intérieur (3 un PF7x et 1 un PF5x).
Réception des supports d’étanchéité de la terrasse toiture et R+4 le 18/02/2015.
SUPPORT NON FAIT réception de support à reprogrammer.
Etanchéité de la terrasse arrière rdc et sur le R+3 du 26/01/2015 au 31/10/2015. A recaler suite
retard pris par l’entreprise de gros œuvre.
La hauteur d’allège de la porte de la terrasse toiture est de 380mm par rapport à la dalle brute.
Positionner les évacuations des terrasses en coordination avec le plombier.

Lot 3 Ravalement : Ent. IPER

14/01/15

13/02/15

OS n°1 : Le 22/12/2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fiches produits à fournir
Nuancier Enduit à fournir
Démarrage le 26/02/2015.
Façade arrière en priorité.
Fin de travaux toutes les façades y compris plaquettes le 27/03/2015, pour test d’étanchéité à l’air
le 30/03/2015.
Démarrage à recaler suite retard pris par l’entreprise de gros œuvre.

Lot 6 Menuiseries Extérieures : Ent. Pacotte et Mignotte

05/12/14
03/10/14
14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
27/01/15

OS n°1 : Le 15/01/2015
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Envoyer les avis techniques ou PV d’essais avec les performances acoustiques des équipements,
produits et matériaux à mettre en œuvre.
Les appuis des ouvertures donnant sur le jardin arrière au rdc sont réduits de 130mm, pour avoir la
fenêtre an niveau fini intérieur (3 un PF7x et 1 un PF5x).
Réception supports R+1 et R+2 le 13/02/2015 SUPPORT NON FAIT réception de support à
reprogrammer le 26/02/2015.
Réception supports restants le 20/02/2015 SUPPORT NON FAIT réception de support à
reprogrammer le 27/02/2015.
Pose fenêtres et porte-fenêtres R+1 et R+2 du 18/02/2015 au 25/02/2015.
Recalée au 03/03/2015 suite retard pris par l’entreprise de gros œuvre.
Pose fenêtres et porte-fenêtres RDC, R+3 et R+4 du 25/02/2015 au 06/03/2015. A recaler suite
retard pris par l’entreprise de gros œuvre.
La hauteur d’allège de la porte de la terrasse toiture est de 380mm par rapport à la dalle brute. La
poignée doit être à moins de 1,30m du sol.
Les appuis des ouvertures donnant sur le jardin arrière au rdc sont réduits de 130mm, pour avoir le
seuil des portes-fenêtres an niveau fini intérieur (3 un PF7x et 1 un PF5x).
Livraison r+1 et r+2 prévue le 03/03/2015.

Lot 7 Serrurerie : Ent. SARL DSD

27/02/15

OS n°1 : Le 18/02/2015
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fournir premiers plans d’exécution pour avis.

Lot 8 Porte de Parking : Ent. DOITRAND

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Page 15 sur 18

30/04/14

OS n°1 : Le 24/10/2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Porte de parking / Plan de porte fourni le 17/04/14

Lot 9 Cloisons Doublages : Ent. TBI

21/11/14
05/12/14
14/01/15

OS n°1 : Le 23 Juillet 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Dans salles de bain en cotes bloquées laisser 162 ou 172cm, selon les cas, pour pose des baignoires.
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Doublages du 01/04/2015 au 10/04/2015.
Chapes du 13/04/2015 au 30/04/2015.
Cloisons du 20/04/2015 au 29/05/2015.

INFO

Lot 10 Menuiseries Intérieures : Ent. TBI

03/10/14

OS n°1 : Le 23 Juillet 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
L’isolant sous chapes est à replier sous les plinthes avant pose des plinthes (veuillez donc ne pas
couper l’isolant qui dépasse)
Indice d’affaiblissement portes palières donnant directement sur la pièce principale = 37dB
Indice d’affaiblissement portes palières ne donnant pas directement sur la pièce principale = 28dB

INFO

Lot 10B Escaliers bois : Ent. S.A.S. BELLIER
OS n°1 : Le 14 Février 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes

INFO

Lot 11 Chapes : Ent. S.A.S. ALBUQUERQUE

14/01/15

27/02/15

OS n°1 : Le 18/02/2015
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fournir dossier d’exécution
Prévoir lors de la livraison des matériaux de fournir les bons de livraison
Les cloisons seront posées APRES les chapes
L’isolant sous chapes sera replié sous les plinthes avant pose des plinthes (veuillez donc ne pas couper
l’isolant qui dépasse)
Fiches produits à fournir pour le
Isolation thermique pour la dalle du RDC et chape acoustique pour tous les niveaux de logements
compris ASSOUR (suivant étude thermique)
Doublages du 01/04/2015 au 10/04/2015.
Chapes du 13/04/2015 au 30/04/2015.
Cloisons du 20/04/2015 au 29/05/2015.
Convoqué à la réunion du 13/03/2015 pour réception de supports.

INFO

Lot 12 Carrelage : Ent. SMS
OS n°1 : Le
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Cahier des prestations à fournir
Echantillons à fournir suivant choix architecte

INFO

Lot 13 / 14 Sols souples & Parquet : Ent. PARQUETEURS DE FRANCE
OS n°1 : Le 3 Mars 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Fiches produits à fournir

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

INFO

Page 16 sur 18

Lot 15 Peinture : Ent. DECORATION DE SOUSA FRERES
OS n°1 : Le 18 Décembre 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Réception support béton et cloisons à prévoir
Fiches produits à fournir

INFO

Lot 16 Electricité : Ent. ORLY ELEC

26/03/14

09/07/14

01/08/14
05/09/14
12/09/14
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
27/02/15
27/02/15
27/02/15
27/02/15

OS n°1 :
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
PEO NEO VESTA diffusés avant PEO ORLY ELEC = LES PEO NEO VESTA PREVALENT SUR
PEO ORLY ELEC SAUF MODIFICATION MOEX
POUR INFO
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Les compteurs seront fournis et posés par ERDF
GTL préfabriqué en goulotte avec placard ouvrant toute hauteur / Façades à la charge du
menuisier
A FOURNIR / Pour le 16 Avril 2014
Fiches produits à fournir
Vérifier les implantations des gaines et colonnes (Sections, implantations, etc.)
SUIVI DE CHANTIER :
Nous avons découvert sur site plusieurs PEO vous appartenant et désignés comme étant les
plans d’incorporations de la superstructure.
Pour autant, nous n’avons jamais reçu ces plans de superstructure pour validation.
Nous espérons que ceci n’est qu’une erreur de votre entreprise et que ces plans ne seront
réalisés qu’après acceptation de note agence.
Prévoir alimentation électrique pour broyeurs des locaux poubelles et vmc des caves.
Remplir et retourner au MOE la fiche de renseignements pour raccordement erdf
Prévoir prise TV dans toutes les chambres
Installer 5 fourreaux 42/45 pvc rigide gris entre la chambre existante sur le trottoir à coté
de la rampe et la pénétration dans le bâtiment
Installer chemin de câbles entre la pénétration des fourreaux téléphone et la colonne FT.
Installer chemin de câbles entre la pénétration des fourreaux téléphone et le local fibre et
entre le local fibre et la colonne FT.
Envoyer synoptique grille de pré-câblage téléphone.
Câble cuivre téléphone muiltipaires série 288 à cheminer jusqu’à la chambre téléphone
existante sur le trottoir à coté de la rampe.
Orange fera le précablage fibre de la colonne en juillet 2015.
Réaliser l’installation électrique provisoire de chantier.
Confirmer la tension du servo-moteur chauffage.
Eclairage des circulations des caves au 2ème sous-sol à poser en applique sur les murs.
Eviter le passage de réseaux dans les parties privatives au sous-sol pour éviter les gaines
staff.

Au 23/07/2014
RETARD
RETARD
Pour mémo

Pour le 12/09/2014

Lot 17/18 Plomberie / VMC / Chauffage : Ent. NEO VESTA

21/11/14
09/01/15
05/12/14
13/02/15
13/02/15

OS n°1 : Le 3 Mars 2014
PEO NEO VESTA diffusés avant PEO ORLY ELEC = LES PEO NEO VESTA PREVALENT SUR
PEO ORLY ELEC SAUF MODIFICATION MOEX
INFO
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Le lavabo d’angle proposé n’est pas conforme. Proposez un modèle à fond droit pour les
toilettes.
Proposez un lavabo plus étroit que le Roca Polo (35cm)
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Longueur des manchettes pour future installation des compteurs d’eau individuels : 110mm
Coupe des traversées de plancher en toiture :

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

Fait le 09/01/15

Page 17 sur 18

27/02/15
27/02/15

Réaliser VMC des caves avec tuyaux galvanisés de 80mm de diamètre. Prise d’air et rejet sous
les balcons du rdc.
Réaliser les évacuations des terrasses en coordination avec l’étancheur.

Lot 19 Ascenseur : Ent. IRIS

27/02/15

OS n°1 : Le 18 Décembre 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Réception support béton à prévoir
Revêtement cabine peau buffle inox.
Porte rdc inox brossé.
Portes étages peinture.
Sol cabine en carrelage, prévoir réservation de 2cm.
Plafond cabine blanc éclairage 4 spots leds.
Panneau de commande inox brossé.
Miroir toute hauteur.

INFO
INFO

Lot 20 Espaces Verts : Ent. IRRIFLORE SARL

05/12/14
13/02/15
05/12/14
14/01/15
30/01/15

OS n°1 : Le 03 Mars 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fiches produits à fournir
Jardin des lots 01 et 02 à réaliser à partir du 26/01/2015.
Décalé suite retard pris par l’entreprise de Gros Œuvre.
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Approvisionnement espaces verts Jardin des lots 01 et 02 du 05/02/2015 au 12/02/2015.
Laisser les matériaux dans les bigbags pour permettre la réalisation de l’échafaudage.

Drancy - Villa Green

C.R. n°49 du 27/02/2015

A
programmer

Page 18 sur 18


Aperçu du document CR49 - VILLA GREEN 20150227.pdf - page 1/18
 
CR49 - VILLA GREEN 20150227.pdf - page 3/18
CR49 - VILLA GREEN 20150227.pdf - page 4/18
CR49 - VILLA GREEN 20150227.pdf - page 5/18
CR49 - VILLA GREEN 20150227.pdf - page 6/18
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP




Documents similaires


cr49 villa green 20150227
cr50 villa green 20150306
cr54 villa green 20150403
cr55 villa green 20150410
cr52 villa green 20150320
cr57 villa green 20150424

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.175s