CR52 VILLA GREEN 20150320 .pdf

---

À propos / Télécharger Aperçu

---

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/09/2016 à 10:20, depuis l'adresse IP 80.14.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 569 fois.
Taille du document: 553 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document

---

"VILLA GREEN"
82/82bis rue Anatole France & 2, rue Ambroise Croizat
93700 DRANCY
Opération de 31 logements collectifs

MAITRE D’OUVRAGE
SCCV VILLA GREEN
124 bureaux de la colline
92213 SAINT CLOUD cedex
Tél : 01 55 39 00 60 – Fax : 01 56 60 56 00
MAITRE D’ŒUVRE DE CONCEPTION
CADENCE Architectes Associés
C.G.P
3 Cité Paradis – 75010 PARIS
2ter rue René Cassin – bat B – 4ème étage - 77000 Melun
Tél. 01 42 72 23 36 - Fax 01 42 72 80 28
christophe.renault@cgp-ing.net
agence@cadence-architectes.fr
olivier.reslinger@cgp-ing.net
Tel.01 60 65 80 85 – fax 01 60 65 80 86

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 52
du vendredi 20 février 2015

Prochaines réunions :
Vendredi 27 mars à 8h00
Vendredi 3 avril à 8h00

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

Page 1 sur 13

M 06 85 80 71 29
T 01 55 39 00 60
F 01 56 60 56 00

x

x

3, Cité Paradis
75010 PARIS
agence@cadence-architectes.fr
joel.cardoso@cadence-architectes.fr

M. BONNET
M 06 81 75 34 76
M. CARDOSO
M 06 80 73 96 01

x

x
x

Agence Construction Paris Est
4 et 6, Rue Colonel Driant
75040 PARIS Cedex 01
ernesto.francisco@socotec.com

M. FRANCISCO
06 61 08 07 14

M 06 61 08 07 14
T 01 45 18 21 00

Mme. MATAR

M 06 11 65 32 82
T 01 45 18 21 00

M. RENAULT
M. RESLINGER

T 01 60 65 80 85
F 01 60 65 80 86
M 06 07 35 12 13

28 rue Basfroi
75011 - PARIS
geometre-expert@cab-marty.com

Aymerick Adam

T 01 53 27 60 40

Place de l’Hôtel de ville
93700 - DRANCY

M. MOURIER

T 01 48 96 50 00

C

M. MAGOT
Mme. DEBEURY

D

124, bureaux de la colline
92213 SAINT-CLOUD Cedex
p.magot@mets-developpementimmobilier.com
k.debeury@mets-developpementimmobilier.com

AE

Téléphone / Fax

PRE

ANE

Interlocuteur
MAÎTRISE D'OUVRAGE
SCCV VILLA GREEN

MAÎTRISE D'ŒUVRE

CADENCE A.A

T 01 42 72 23 36
F 01 42 72 80 28

COORDINATEUR SPS

SOCOTEC

x

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC

Agence Val-de-Marne Contrôle Construction
86 bis, quai Blanqui
94140 Alfortville
rimane.matar@socotec.com

x

BET THERMIQUE
CGP

2ter rue René Cassin – bât B – 4ème étage
77000 Melun
christophe.renault@cgp-ing.net

GEOMETRE
Cabinet MARTY

MAIRIE
Services techniques
CONCESSIONNAIRES
Cellule Cu/au
60 rue Pierre Brossolette
91220 – Brétigny sur Orge
erdf-cuao-essonne@erdfdistribution.fr

ERDF

Mme Emilie WOLFF

T 0810 68 66 92

GRDF

VEOLIA

FRANCE TELECOM
Thierry.bedel@orange.com

Thierry BEDEL

01 69 98 50 26
06 80 17 65 84

ASSAINISSEMENT

POMPIERS

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

Page 2 sur 13

x

T
M
M
P

C

M. KAYMAK
M PINOT

D

M 06 88 22 84 52
T 01 60 15 16 40

AE

M. ZITA
M. ROMEO

ANE

Téléphone / Fax

P

Interlocuteur

ENTREPRISES
Lot 1A

Lot 01

Lot 2

Lot 3

Lot 3B
Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lots 9

Lot 10

Terrassement / VPP
SFB
Gros-œuvre
LNCP
Étanchéité
SNE
Ravalement
IPER

38 rue Clément Ader
91700 Sainte Geneviève des Bois
zita.sfb@gmail.com
1-7 avenue du Palais
92210 SAINT CLOUD
lncp@hotmail.fr
266 boulevard Daumesnil
75012 PARIS
cyril.pv94@gmail.com
25 avenue Henri Beaudelet
77330 OZOIR LA FERRIERE
ipersa@wanadoo.fr

M. POISVERT

M. PINTO

T 01 60 29 10 01
P 06 50 71 58 25

M.

T 01 60 29 10 01

M. DAMAY

T 01 41 71 37 94
P 06 85 13 26 81

Echafaudages - IPER
Menuiserie extérieure PVC
PACOTTE & MIGNOTTE

17 rue de la Brot
21000 DIJON
contact@pacotte-mignotte.fr

Serrurerie
SARL DSD

ZA de la chapelle la Reine
5 rue de l’Avenir
77760 CHAPELLE LA REINE

M.DE SEIXAS

Porte de Parking
DOITRAND

1, route de Mantes
78440 GUITRANCOURT
dghione@doitrand.fr

M. GHIONE

Cloisons Doublage
TBI

33, rue du Chemin Vert
78610 - LE PERREY EN YVELINES
secretariat-placo@tbi-batiment.com
33, rue du Chemin Vert
78610 - LE PERREY EN YVELINES
secretariat-placo@tbi-batiment.com
50, rue de Bernard de la Rochefoucault
ZAC de l’Evangile - 45450 FAY AUX LOGES
naoufel.jlaiel@escalierbellier.com

Menuiserie Intérieure
TBI

Lot 10B Escaliers bois
S.A.S. BELLIER

01 43 63 74 15
07 62 62 30 06
06 62 34 71 22
06 58 15 19 84

M. DE OLIVEIRA
M. BAUBRY
M. DE OLIVEIRA
M. BAUBRY

M.DE ALBUQUERQUE

T : 01 61 04 32 10

Carrelage, Faïence
SMS

36 rue de la Garenne
91230 MONTGERON
a.krepan@orange.fr

M. KREPAN

M 06.32.64.60.33
T 01.69.52.21.16
F 01.69.52.32.80

Lot 13/14 Sols souples / Parquet
PARQUETEURS DE FRANCE

19, rue Jean Poulmarch - BP 10002
95102 ARGENTEUIL Cedex
travaux@parqueteurs-de-france.fr

M. GONCALVES

T 01 30 76 70 12
M 06 24 33 42 14

M. MONTEIRO
Mme. LOPEZ

T 01 43 86 30 00
M 06 09 69 70 90

M. DE ARAUJO

T 01 45 97 04 09
M 06 84 83 57 20

Lot 15

Lot 16

Peinture Revêtement muraux
DECORATION DE SOUSA
FRERES
Electricité
ORLY ELEC

Lot 17/18 Plomberie / VMC Chauffage,
NEO VESTA S.A.S
Lot 19

Lot 20

ZI des Graviers
94194 VILLEUNEUVE ST GEORGES
sandrine.lopez@decoration-de-sousa.fr
9 bis, avenue des Pervenches
94290 VILLENEUVE LE ROI
orlyelec@wanadoo.fr
tadoulou2@hotmail.fr
24, rue Isaac Newton - Zone Industrielle
77100 MEAUX
neo.vesta.ab@gmail.com

x

x

x

x

x

x
x

X

M. BROSSE
M. CATTE

T 01 64 35 05 17
M 07 82 46 39 79
M 06 95 71 39 16

Ascenseur
IRIS

9 allée Romain Rolland
93390 CLICHY SOUS BOIS
jckraak.irisascenseurs@yahoo.fr

M. KRAAK

M 06 58 78 63 16

VRD – Espaces verts
IRRIFLORE SARL

20, avenue Ampère
91320 WISSOUS
charlesgilletirriflore@hotmail.fr

M. GILLET

T 01 60 19 52 83
M 06 32 37 72 12

x

X

x

X

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

x

PRE : Présent AE : Absent Excusé ANE : Absent non excusé C : Convoqué D : Diffusion

INFORMATIONS GENERALES

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

x

x

Le précédent compte-rendu n’ayant fait l’objet d’aucune observation, est accepté sans réserve par les entreprises.

Drancy - Villa Green

x

x

M 06 80 01 03 83
T : 01 34 85 46 41
M 07 86 98 60 93

2 rue de la pature
78420 CARRIERES SUR SEINE
albuquerque.chapes@escalierbellier.com

Lot 12

x

T 01 34 79 59 90
M 06 89 73 43 30
M 06 80 01 03 83
T : 01 34 85 46 41
M 07 86 98 60 93

T 02 38 57 10 51
M 06 18 96 00 25

Chapes
SAS ALBUQUERQUE

x

T 01 64 28 12 70
M

M. SEJOURNE

Lot 11

x

Page 3 sur 13

x

- Le présent compte-rendu prendra techniquement et juridiquement valeur de document contradictoire et contractuel

entre les différents intervenants et destinataires sous réserve des observations exprimées lors de la prochaine réunion.
- Les entreprises ou intervenants ci-dessous mentionnés voudront bien prendre les dispositions nécessaires pour réaliser
les travaux ou établir les documents demandés.
- La présence et la ponctualité des personnes convoquées sont indispensables au bon déroulement des réunions de
chantier. A ce titre, tous retards ou absences non excusés seront pénalisés d’un montant de 75 Euros.
- Les situations mensuelles devront parvenir au plus tard le 25 du mois au Maître d’Œuvre en trois exemplaires ; faute de
quoi, leur vérification sera repoussée au mois suivant. Les situations sont à libeller au nom de « M&S DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER»
– PENALITE TCE : à partir du rappel 03, l’entreprise se fera appliquer une pénalité préventive de 75 Euros/jour de
retard.
PROPRETÉ DU CHANTIER
L’organisation de la propreté du chantier est définie par le PGCSPS établi par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS
établi par l’entrepreneur. L’application en sera scrupuleusement respectée.
SÉCURITÉ
La Maîtrise d’Œuvre exige la stricte application des mesures de sécurité réglementaires, qui sont définies par le PGCSPS
établi par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS de chaque entrepreneur et les arrêtés Municipaux.
Le carnet d’entretien du matériel de chantier sera tenu à jour et disponible sur le chantier.
Obligation est faite à l’entreprise de mettre en place au minimum un secouriste pour 10 ouvriers.
Les planches servant de garde corps seront exclusivement de couleur rouge.
INSPECTION DU TRAVAIL :
CRAM SERVICE PREVENTION:
O.P.P.B.T.P.:

M.
Antenne de Saint Denis
M.

Mme. GICQUEL

Tél :
Tél : 01.44.65.54.50.
Tél :

Historique des Retards, Absences & Pénalités
SFB

12.02.14, 19.02.14, 30.04.14, 07.05.14

LNCP

09.04.14, 13.10.14, 12.12.14, 19.12.14, 09.01.15

PACOTTE & MIGNOTTE

23.01.15,

ORLY ELEC

30.04.14, 12.09.2014, 13.10.14, 31.10.14, 07.11.14

NEO VESTA

Dernière mise à Jour : Le 23 janvier 2015

(Suivant pièces écrites MARCHE - CCAP - Article 4-4 « Mesures Coercitives »)

Retards Absences RdV de
chantier convocations

Retards dans Remise
des documents

Retards dans l'exécution

70 € HT / absence

150 € HT / jour calendaire

492 € HT / jour calendaire

Entreprises

Montant
Total des
Pénalités

Montant en HT

Jrs

Montant en HT

280 €

0€

25

12300 €

Plafonné à
5%
12580 €

5

350 €

0€

49

24108 €

24458 €

PAC&MIGN

1

70 €

0€

0€

70 €

ORLY ELEC

5

350 €

0€

0€

350 €

Jrs

Montant en HT

SFB

4

LNCP

Jrs

Imputations

NEO VESTA

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

Page 4 sur 13

PLANNING
DESIGNATION

FINI POUR LE

FAIT LE

FONDATIONS & RADIER

DU 16 JUIN AU 04 JUILLET

VERTICAUX 2° SOUS-SOL

DU 7 JUILLET AU 18 JUILLET

PLANCHER HAUT 2° SOUS-SOL

DU 21 JUILLET AU 08 AOUT

VERTICAUX 1° SOUS-SOL

22 AOUT

29/08/2014

PLANCHER HAUT 1° SOUS-SOL

12 SEPTEMBRE

17/10/2014

VERTICAUX RDC

03 OCTOBRE

PLANCHER HAUT RDC

24 OCTOBRE

14/11/2014

PLANCHER HAUT R+1

04/12/2014

PLANCHER HAUT R+2

18/12/2014

PLANCHER HAUT R+3

15/01/2015

VERTICAUX R+4

23/01/2015

04/02/2015

PLANCHER HAUT R+4

30/01/2015

13/02/2015

ELEVATION EDICULES,
ACROTERES, LONGRINES
TERRASSE

06/02/2015

PLANCHER HAUT EDICULES

13/02/2015

PLUMETS

23/01/2015

06/03/2015

TEMOIN APPUI PORTE FENETRE

23/01/2015

06/02/2015

Réception support étanchéité
terrasse rdc et R+3

23/01/2015

Etanchéité terrasse rdc

31/01/2015 06/03/2015 17/03/2015

Etanchéité terrasse R+3

31/01/2015 06/03/2015 17/03/2015

Espaces verts jardin rdc

12/02/2015 23/03/2015

Réception supports fenêtres portefenêtres R+1 et R+2
Réception supports fenêtres portefenêtres restantes

13/02/2015

06/03/2015

20/02/2015

06/03/2015
20/03/2015

Pose menuiseries extérieures R+1 R+2

25/02/2015

Réception supports étanchéité toiture
terrasse, R+4

18/02/2015

Etanchéité toiture terrasse, R+4

28/02/2015 S11 (09/03 au 13/03)

Etanchéité édicules

04/03/2015 S11 (09/03 au 13/03)

Pose menuiseries extérieures
restantes
Ponçage plafonds, cueillies, pieds de
voiles, horizontalité sol

20/03/2015

06/03/2015
S10 à S12 (02/03/2015 au 20/03/2015)

PLANNING DETAILLE A LA FIN DU COMPTE-RENDU

CANTONNEMENT & DIVERS
12/02/14

Electricité de chantier :
Affaire / N°960 40 992
Monsieur ASSONKEN – 01 49 91 66 77
19.02.14 : Abandon de la solution ERDF – Installation d’un groupe électrogène pour l’ensemble du
chantier
Phase Terrassement : Groupe à la charge de SFB / Paiement des consommables pour le prorata

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

Page 5 sur 13

12/02/14

Phase gros œuvre et TCE : Groupe à la charge de LNCP / Paiement des consommables pour le
prorata.
Eau de chantier :
Transmettre contrat et numéro de dossier
19.02.14 : Veolia passé ce jour – N° compteur D12 MA 178657 – relevé 11m3

Pour mémo

Maître d’Ouvrage : SCCV VILLA GREEN DRANCY
05/12/14
14/01/15
14/01/15
16/01/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15

Relancer concessionnaires Gaz et Assainissement pour branchement de l’immeuble.
Demander au voisin le dévoiement de l’EP.
Avoir le raccordement EP pour le 26/01/2015.
Demander la création de ligne téléphonique pour ascenseur au 1016 deux mois avant livraison.
Donner avis sur plaquettes de couleurs façades.
Donner avis sur plaquettes de couleurs parties communes.
Commander test d’étanchéité à l’air provisoire et nous communiquer l’interlocuteur et les logements
concernés par ce test

26/01/2015
Pour le 23/02
Pour le 23/02
Pour le 23/02

Maître d’œuvre : CADENCE Architectes Associés
PC n° 093029 11A0063 accordé le 06 Juin 2012
01/08/2014

Implantation ventilation caves

07/11/2014

Présenter aux services Ville les teintes des façades (ravalement, briques, peinture, serrurerie)

13/03/2015

Choix couleur joints plaquettes.

13/03/2015

Détailler cheminée VH et conduit de fumée chaufferie.

B.E.T. THERMIQUE : CGP

Bureau de Contrôle : SOCOTEC

Coordinateur S.P.S. : SOCOTEC

EFFECTIF GENERAL = 8
LOT 1A
LOT 16

LNCP
ORLY ELEC

5
1

LOT 02
LOT 17/18

SNE
NEO VESTA

0
2

TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT

01
02
03
04
05
06
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23

Refus bar entre cuisine et séjour.

Parquet à la place de la moquette.

Parquet à la place de la moquette.

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

Page 6 sur 13

LOT 24/25
LOT 26
LOT 27
LOT 31
LOT 32
LOT 33
LOT 34/35
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT

36
37
41
42
43
44
45

Parquet à la place de la moquette.
Devis pour motorisation VR.
Douche à la place de la baignoire.

Prises TV à l’axe du séjour. Prises à 0,40 et 1,10m pour LL et SL. Attente et prise pour évier et LV
sous fenêtre. Carrelage dans entrée et séjour à la place du parquet.
Parquet à la place de la moquette.

Parquet à la place de la moquette.

Lot 0 – Commun à tous les corps d’état
PIECES ADMINISTRATIVES
Voir compte-rendu de réunion de chantier n° 49 du 27/02/2015 et précédents.

Lot 1A - Terrassement / VPP : Entreprise SFB

12/09/14
09/01/15
06/03/15
06/03/15
20/03/15

Voir compte-rendu de réunion de chantier n° 49 du 27/02/2015 et précédents.
Rebouchage attentes rampe sous-sol
Réaliser réservations pour pénétrations réseaux gaz et assainissement dans voiles du sous-sol.
Reprendre trottoir derrière coffret gaz.
Envoyer rapport des journées en intempéries.
Pénétration EAU dans sous-sol R-1 10x10 cm à 1m à gauche de la gaine VB (coté place 15) et à
1,15m du plafond.

20/03/2015

Lot 1 - Gros-œuvre : Entreprise LNCP
Fourni le
12/03/14
12/03/14
18/03/14
11/04/14
11/04/14
11/04/14
20/01/15
20/01/15

03/02/15
03/02/15
27/03/14
02/04/14
01/08/14
29/08/14
03/10/14
03/10/14
13/10/14
27/10/14
31/10/14
14/11/14

N° Plan
Ind.
Date
Désignation
Observations
C01
C
10/03/14
Voiles périmétriques coffrage 2° Sous-sol
C02
C
10/03/14
Voiles périmétriques coffrage 1° Sous-sol
C03
A
10/04/14
Fondations coffrage
VAOB CAA au 30/04/2014
C04
0
10/04/14
PH 2ème sous-sol
VAOB CAA au 30/04/2014
C05
D
30/07/14
PH 1er sous-sol
C06
C
30/07/14
Ph Sous-sol coupes coffrages
C08
C
10/11/14
PH RDC Coffrage
VSO CAA du 29/01/2015
CC08
B
10/11/14
PH RDC Coffrage coupes
VSO CAA du 29/01/2015
C09
B
08/01/15
PH R+1 Coffrage
VAOB CAA du 19/01/2015
CC09
A
08/01/15
PH R+1 Coffrage coupes
VAOB CAA du 09/01/2015
C10
B
08/01/15
PH R+2 Coffrage
VAOB CAA du 19/01/2015
CC10
A
08/01/15
PH R+2 Coffrage coupes
VAOB CAA du 19/01/2015
C11
C
08/01/15
PH R+3 Coffrage
VAOB CAA du 20/01/2015
CC11
B
08/01/15
PH R+3 Coffrage coupes
VAOB CAA du 09/01/2015
C12
C
03/02/15
PH R+4 Coffrage
VSO CAA du 06/02/2015
CC12
B
03/02/15
PH R+4 Coffrage coupes
VSO CAA du 06/02/2015
C13
0
26/03/14
PH TOITURE Coffrage
REFUS CAA au 30/04/2014
C14
0
24/04/14
Réseaux enterrés
Voir compte-rendu de réunion de chantier n° 49 du 27/02/2015 et précédents.
Repredre huisserie porte sous-sol, distance 30cm par rapport au mur en retour non respectée.
Réaliser le cuvelage du sous-sol
Pour le 12/09/2014
Envoyer fiche technique des produits de cuvelage.
Envoyer fiche technique des produits de flocage. Epaisseur de 14cm.
Sens d’ouverture porte local poubelles sous-sol -1 non respecté.
Soignez les joints des briques. Nous vous rappelons qu’il y aura des tests d’étanchéité à l’air.
L’escalier du balcon du logement 06 a une largeur de 1,07m.
Défaut de raccordement entre rampe et trottoir.

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

Page 7 sur 13

14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
19/12/14
21/11/14
05/12/14
12/12/14
12/12/14
09/01/15
09/01/15
09/01/15
09/01/15

14/01/15
14/01/15
14/01/15
30/01/15
06/02/15
13/02/15
13/02/15

13/02/15

Manque durcisseur de surface en plancher parking.
Mauvaise finition planchers parking (défauts de planéité trop importants).
Reprendre scellement porte accès caves (distance par rapport aux voiles non respectée).
Transmettre les essais à la compression du béton.
Transmettre note de calculs radier : épaisseur du radier, contrainte sous radier inférieure à 1
bar à l’ELS, tassements différentiels admissibles par la structure.
Justifier la stabilité au feu des briques (au moins SF1H) avec doublage PSE 120+13.
Manque rebouchage tiges de banches dans voiles.
Manquent plusieurs réservations dans plancher haut sous-sol.
Rien de fait depuis le 14/11/2014. Vous engendrez du retard sur les corps d’état secondaires.
Mauvaise finition parois du sous-sol.
Manque éclairage de chantier.
Installer coffrets de prises de courant à chaque étage. Urgent au sous-sol r-1.
Aucune réservation dans local chaufferie pour traversées de réseaux.
Manque 4 réservations pour EP.
Propreté du chantier : nettoyage à faire d’urgence, beaucoup de gravats et matériels à ranger.
La hauteur sous plafond du local chaufferie est de 2,02m. Le minimum est de 2,20m.
Vous avez décidé de réaliser actuellement le mur de clôture de votre propre chef. Cette
décision risque de nuire au bon avancement du chantier, l’espace qui pourrait être utilisé pour
stockage de matériel (déjà assez réduit sur ce site) est amputé davantage grâce au mur.
Ouvrage d’aucune utilité actuellement. Vos efforts seraient bien plus utiles dans le jardin
arrière, dans les réservations oubliées, dans l’installation électrique de chantier…
Réception des supports d’étanchéité de la terrasse toiture et R+4 le 18/02/2015.
La hauteur d’allège de la porte de la terrasse toiture est de 380mm par rapport à la dalle
brute.
Réaliser les finitions des façades pour une réception de support par le lot Ravalement pour le
25/02/2015. NON FAIT réception de support décalée au 13/03/2015.
Le coulage du plancher haut r+4 était prévu le 30/01/2015. Au 30/01/2015 les verticaux du
R+4 sont loin d’être terminés. RETARD
Mauvais équerrage réservations pour escaliers bois 4e étage.
Reboucher les gaines techniques au rdc.
Reprendre la dalle de la chaufferie sur la surface indiquée ci-après pour avoir une hauteur sous
plafond de 2,20m.

Soumettre au BC et MOE pour avis les plans d’exécution de cette reprise.
Coupe des traversées de plancher en toiture :

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

PENALITES

Fait le 20/03/2015

Pour le 18/02/2015

Fait le 20/03/2015

Fait le 20/03/2015

Page 8 sur 13

13/02/15
27/02/15
27/02/15
06/03/15
06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
20/03/15
20/03/15

Hauteur des acrotères de la terrasse accessible au R+3 non conforme aux plans.
Dimensions socle à poser sur résilient pour caisson VMC en toiture = 115 x 150 x 27 cm.
Hauteur talonnettes pour skydôme = 50cm.
Nettoyer hangar et cabanon des voisins.
Calfeutrer réservations dans logements du rdc au r+2.
Envoyer rapport des journées en intempéries.
Réaliser les finitions des balcons sur un balcon témoin pour avis de l’entreprise de ravalement
Reprendre les finitions des façades dès le montage de l’échafaudage.
Logement témoin : 44
Réaliser recharges gros béton sur terrasse rdc pour pose dalles sur plots.
Nettoyer terrasse toiture pour réalisation travaux d’étanchéité.
Pénétration EAU dans sous-sol -1. Panoplie à réaliser entre gaine VB et place 15.
Réaliser remplissages pour dalles sur plots des terrasses au rdc façade arrière.

20/03/2015
Pour le 20/03/2015

Pour le 24/03/2015
Pour le 20/03/2015
Pour le 24/03/2015

Lot 2 Étanchéité : Ent. SNE

13/03/15
09/01/15
09/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
27/02/15
06/03/15
06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15

Distribution des EP de toiture, leurs dimensionnements et la capacité de rétention.
Fournir étude pour dimensionnement de la dalle du PH R+4.
Logement témoin : 44
Réaliser détail entre dalles sur plots et terre végétale rdc.
Réaliser détail entre dalles sur plots et gravillons terrasse.
Prévoir 10cm de rétention d’eau en toiture terrasse sur les zones inaccessibles.
Réception des supports d’étanchéité de la terrasse toiture et R+4 le 18/02/2015.
SUPPORT NON FAIT réception de support à reprogrammer.
Etanchéité de la terrasse R+3 du 26/01/2015 au 31/10/2015. A recaler suite retard pris par
l’entreprise de gros œuvre. (du 11/03/2015 au 17/03/2015).
Positionner les évacuations des terrasses en coordination avec le plombier.
Réalisation étanchéité rdc du 11/03/2015 au 17/03/2015.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Fournir devis pour résine sur corniche R+4 et sur auvent rdc.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Proposer dalles sur plots à gravillons roulés de même teinte que la réf. 914 en gravillons concassés.
Logement témoin : 44

Fait par
Cadence

Pour le
17/03/2015

13/03/2015
20/03/2015

Lot 3 Ravalement : Ent. IPER
14/01/15

13/02/15
06/03/15
06/03/15
13/03/15

Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Démarrage le 26/02/2015. A reprogrammer.
Façade arrière en priorité.
Fin de travaux toutes les façades y compris plaquettes le 27/03/2015, pour test d’étanchéité à l’air
le 30/03/2015.
Démarrage à recaler suite retard pris par l’entreprise de gros œuvre.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Dans le cctp le MOE a le choix de la brique sablée
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

13/03/2015

Page 9 sur 13

13/03/15
13/03/15

Logement témoin : 44
Démarrage de l’échafaudage jardin arrière à partir du 30/03/2015.

30/03/2015.

Lot 6 Menuiseries Extérieures : Ent. Pacotte et Mignotte
Fourni le
28/11/14
13/01/15
15/01/15
03/10/14
13/03/15
13/03/15

N° Plan

Ind.
Date
Observations
0
27/11/14
VAO CAA du 09/01/2015
A
13/01/15
VAO CAA du 15/01/2015
B
15/01/15
VSO CAA du 20/01/2015
Envoyer les avis techniques ou PV d’essais avec les performances acoustiques des équipements,
produits et matériaux à mettre en œuvre.
Logement témoin : 44 pose des menuiseries non terminée.
Communiquer prix pour VR électriques après pose des menuiseries.

Lot 7 Serrurerie : Ent. SARL DSD

06/03/15
13/03/15
13/03/15

OS n°1 : Le 18/02/2015
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44

13/03/2015

Lot 8 Porte de Parking : Ent. DOITRAND

30/04/14
06/03/15
06/03/15

OS n°1 : Le 24/10/2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Porte de parking / Plan de porte fourni le 17/04/14
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Faire réception de support.

13/03/2015
20/03/2015

Lot 9 Cloisons Doublages : Ent. TBI
OS n°1 : Le 23 Juillet 2014
Fourni le
21/05/14
21/05/14
22/05/14
22/05/14

21/11/14
05/12/14
14/01/15

06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15

N° Plan

Ind.
0
0
0
0

Date
19/05/14
19/05/14
21/05/14
21/05/14

Observations
Plans
Plans
Plans
Plans

de
de
de
de

repérage cloisons doublages
repérage faux-plafond de décoration
repérage des blocs portes
calepinage BAL

Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Dans salles de bain en cotes bloquées laisser 162 ou 172cm, selon les cas, pour pose des baignoires.
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Doublages du 01/04/2015 au 10/04/2015.
Chapes du 13/04/2015 au 30/04/2015.
Cloisons du 20/04/2015 au 29/05/2015.
Réception de support doublages le 13/03/2015.
Convoqué à la réunion du 13/03/2015 pour réception de supports et planning d’intervention.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44

INFO

13/03/2015
13/03/2015

Lot 10 Menuiseries Intérieures : Ent. TBI

03/10/14
06/03/15
06/03/15

OS n°1 : Le 23 Juillet 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
L’isolant sous chapes est à replier sous les plinthes avant pose des plinthes (veuillez donc ne pas
couper l’isolant qui dépasse)
Indice d’affaiblissement portes palières donnant directement sur la pièce principale = 37dB
Indice d’affaiblissement portes palières ne donnant pas directement sur la pièce principale = 28dB
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Fournir plaquette quincaillerie pour avis MO en nickel mat.

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

INFO

13/03/2015
20/03/2015

Page 10 sur 13

13/03/15
13/03/15

Logement témoin : 44
Réception de supports huisseries le 23/03/2015

13/03/15

Etablir organigramme des clés.

Pour le
23/03/2015

Lot 10B Escaliers bois : Ent. S.A.S. BELLIER

06/03/15
13/03/15

OS n°1 : Le 14 Février 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Logement témoin : 44

INFO
13/03/2015

Lot 11 Chapes : Ent. S.A.S. ALBUQUERQUE

14/01/15

27/02/15
06/03/15
06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15

OS n°1 : Le 18/02/2015
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fournir dossier d’exécution
Prévoir lors de la livraison des matériaux de fournir les bons de livraison
Les cloisons seront posées APRES les chapes
L’isolant sous chapes sera replié sous les plinthes avant pose des plinthes (veuillez donc ne pas couper
l’isolant qui dépasse)
Isolation thermique pour la dalle du RDC et chape acoustique pour tous les niveaux de logements
compris ASSOUR (suivant étude thermique)
Doublages du 01/04/2015 au 10/04/2015.
Chapes du 13/04/2015 au 30/04/2015.
Cloisons du 20/04/2015 au 29/05/2015.
Convoqué à la réunion du 13/03/2015 pour réception de supports.
Réception de support chapes le 13/03/2015.
Convoqué à la réunion du 13/03/2015 pour réception de supports et planning d’intervention.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44

INFO

13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015

Lot 12 Carrelage : Ent. SMS

06/03/15
06/03/15
13/03/15

OS n°1 : Le
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Cahier des prestations à fournir
Echantillons à fournir suivant choix architecte
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Fournir plaquettes pour choix acquéreurs du carrelage et faïence sdb, sde et cuisines.
Logement témoin : 44

INFO

13/03/2015
13/03/2015

Lot 13 / 14 Sols souples & Parquet : Ent. PARQUETEURS DE FRANCE

06/03/15
06/03/15
13/03/15

OS n°1 : Le 3 Mars 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Fiches produits à fournir
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Fournir plaquettes pour choix acquéreurs du parquet et moquettes des séjours, chambres et
circulations.
Logement témoin : 44

INFO
13/03/2015
13/03/2015

Lot 15 Peinture : Ent. DECORATION DE SOUSA FRERES
OS n°1 : Le 18 Décembre 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Réception support béton et cloisons à prévoir

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

INFO

Page 11 sur 13

06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15

Fiches produits à fournir
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Convoqué à la réunion du 13/03/2015 pour réception supports en béton.
Logement témoin : 44
Fournir échantillons de coloris pour peinture de sol.

13/03/2015
13/03/2015

Lot 16 Electricité : Ent. ORLY ELEC
Fourni le
30/04/14
30/04/14
30/05/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14

26/03/14
01/08/14
05/09/14
12/09/14
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
27/02/15
27/02/15
27/02/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15

OS n°1 :
N° Plan
Ind.
Date
Observations
EL01
0
25/04/14
Implantations électriques 2ème sous-sol
VAOB CAA au 23/07/2014
EL02
0
25/04/14
Implantations électriques 1er sous-sol
VAOB CAA au 23/07/2014
EL03
0
31/05/14
Implantations électriques Rez-de-chaussée
VAOB CAA au 23/07/2014
EL04
0
16/06/14
Implantations électriques 1er étage
EL05
0
18/06/14
Implantations électriques 2ème étage
EL06
0
23/06/14
Implantations électriques 3ème étage
EL07
0
01/07/14
Implantations électriques 4ème étage
EL08
0
01/07/14
Implantations électriques Toiture
PEO NEO VESTA diffusés avant PEO ORLY ELEC = LES PEO NEO VESTA PREVALENT SUR
PEO ORLY ELEC SAUF MODIFICATION MOEX
POUR INFO
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Les compteurs seront fournis et posés par ERDF
GTL préfabriqué en goulotte avec placard ouvrant toute hauteur / Façades à la charge du
menuisier
A FOURNIR / Pour le 16 Avril 2014
Au 23/07/2014
Fiches produits à fournir
RETARD
Vérifier les implantations des gaines et colonnes (Sections, implantations, etc.)
RETARD
Prévoir alimentation électrique pour broyeurs des locaux poubelles et vmc des caves.
Remplir et retourner au MOE la fiche de renseignements pour raccordement erdf
Pour le 12/09/2014
Prévoir prise TV dans toutes les chambres
Installer 5 fourreaux 42/45 pvc rigide gris entre la chambre TELECOM existante sur le
trottoir à coté de la rampe et la pénétration dans le bâtiment
Installer chemin de câbles entre la pénétration des fourreaux téléphone et la colonne FT.
Installer chemin de câbles entre la pénétration des fourreaux téléphone et le local fibre et
entre le local fibre et la colonne FT.
Envoyer synoptique grille de pré-câblage téléphone.
Câble cuivre téléphone muiltipaires série 288 à cheminer jusqu’à la chambre téléphone
existante sur le trottoir à coté de la rampe.
Orange fera le précablage fibre de la colonne en juillet 2015.
Confirmer la tension du servo-moteur chauffage.
Eclairage des circulations des caves au 2ème sous-sol à poser en applique sur les murs.
Eviter le passage de réseaux dans les parties privatives au sous-sol pour éviter les gaines
staff.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
13/03/2015
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Fournir plaquette avec appareillage.
Pour le 27/03/2015
Logement témoin : 44

Lot 17/18 Plomberie / VMC / Chauffage : Ent. NEO VESTA
Fourni le
08/07/14
08/07/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14

N° Plan
Ind.
Date
Observations
01
A
02/05/14
Plan Sous-sol -2
VAO CAA au 23/07/2014
02
B
23/05/14
Plan Sous-sol -1
VAO CAA au 23/07/2014
03
0
26/03/14
Plan RDC
VAO CAA au 23/07/2014
04
0
26/03/14
Plan R+1
VAO CAA au 18/12/2014
05
0
26/03/14
Plan R+2
VAO CAA au 13/01/2015
06
0
26/03/14
Plan R+3
VAO CAA au 26/02/2015
07
0
26/03/14
Plan R+4
VAO CAA au 26/02/2015
08
0
26/03/14
Plan Toiture
VSO CAA du 26/02/2015
PEO NEO VESTA diffusés avant PEO ORLY ELEC = LES PEO NEO VESTA PREVALENT SUR
PEO ORLY ELEC SAUF MODIFICATION MOEX
INFO - Les cloisons seront posées APRES les chapes

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

Page 12 sur 13

09/01/15
06/03/15
05/12/14
13/02/15
27/02/15
27/02/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
20/03/15
20/03/15
20/03/15

Proposez un lavabo plus étroit que le Roca Polo (35cm)
Fait le 06/03/15
Accord sur Porcher Elfe
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Longueur des manchettes pour future installation des compteurs d’eau individuels : 110mm
Réaliser VMC des caves avec tuyaux galvanisés de 80mm 125 mm de diamètre. Prise d’air et
rejet sous les balcons du rdc.
Réaliser les évacuations des terrasses en coordination avec l’étancheur.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
13/03/2015
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44
Pénétration EAU dans sous-sol -1. Panoplie à réaliser entre gaine VB et place 15.
Le BC confirme la nécessité de ventilation des caves par extraction en PVC M1 avec renforcement
d’un diamètre de 125mm.
Prévoir des pare-douches où la sortie de câble pour éclairage du bandeau des vasques est à moins de
1,20m de l’origine du flexible de douche.

Lot 19 Ascenseur : Ent. IRIS

27/02/15

06/03/15
06/03/15

OS n°1 : Le 18 Décembre 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Réception support béton à prévoir
Revêtement cabine peau buffle inox.
Porte rdc inox brossé.
Portes étages peinture.
Sol cabine en carrelage, prévoir réservation de 2cm.
Plafond cabine blanc éclairage 4 spots leds.
Panneau de commande inox brossé.
Miroir toute hauteur.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Reprendre plans d’exécution suite aux remarques sur les plans

INFO
INFO

13/03/2015
20/03/2015

Lot 20 Espaces Verts : Ent. IRRIFLORE SARL

05/12/14
30/01/15
06/03/15
06/03/15

13/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
20/03/15

OS n°1 : Le 03 Mars 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fiches produits à fournir
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Laisser les matériaux dans les bigbags pour permettre la réalisation de l’échafaudage.
Avancement gros œuvre insuffisant. Décalé au 23/03/2015.
Etanchéité de la terrasse rdc du 11/03/2015 au 17/03/2015.
Livraison de la terre de la terrasse arrière le 23/03/2015.
Laisser 2m autour du bâtiment sans terre pour réalisation de l’échafaudage.
L’entreprise de ravalement accepte de poser l’échafaudage sur la terre végétale du jardin.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Réalisation du jardin rdc arrière du 24 au 27/03/2015.
Suite à la non réalisation des remplissages béton et dalles sur plots du jardin rdc arrière,
l’intervention est décalée du 30 au 31/03/2015.

Drancy - Villa Green

C.R. n°52 du 20/03/2015 – Sem 12

23/03/2015
23/03/2015

13/03/2015
Pour le
27/03/2015

Page 13 sur 13



Sur le même sujet..

---