CR54 VILLA GREEN 20150403 .pdf



Nom original: CR54 - VILLA GREEN 20150403.pdfTitre: CR54 - VILLA GREEN 20150403Auteur: joel cardoso

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/09/2016 à 10:20, depuis l'adresse IP 80.14.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 572 fois.
Taille du document: 829 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


"VILLA GREEN"
82/82bis rue Anatole France & 2, rue Ambroise Croizat
93700 DRANCY
Opération de 31 logements collectifs

MAITRE D’OUVRAGE
SCCV VILLA GREEN
124 bureaux de la colline
92213 SAINT CLOUD cedex
Tél : 01 55 39 00 60 – Fax : 01 56 60 56 00
MAITRE D’ŒUVRE DE CONCEPTION
CADENCE Architectes Associés
C.G.P
3 Cité Paradis – 75010 PARIS
2ter rue René Cassin – bat B – 4ème étage - 77000 Melun
Tél. 01 42 72 23 36 - Fax 01 42 72 80 28
christophe.renault@cgp-ing.net
agence@cadence-architectes.fr
olivier.reslinger@cgp-ing.net
Tel.01 60 65 80 85 – fax 01 60 65 80 86

COMPTE RENDU DE CHANTIER N° 54
du vendredi 03 avril 2015

Prochaines réunions :
Jeudi 9 avril à 9h00 – tests intermédiaires d’étanchéité à l’air
Vendredi 10 avril à 8h00 - prorata

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Page 1 sur 12

M 06 85 80 71 29
T 01 55 39 00 60
F 01 56 60 56 00

x

3, Cité Paradis
75010 PARIS
agence@cadence-architectes.fr
joel.cardoso@cadence-architectes.fr

M. BONNET
M 06 81 75 34 76
M. CARDOSO
M 06 80 73 96 01

Agence Construction Paris Est
4 et 6, Rue Colonel Driant
75040 PARIS Cedex 01
ernesto.francisco@socotec.com

M. FRANCISCO
06 61 08 07 14

M 06 61 08 07 14
T 01 45 18 21 00

Mme. MATAR

M 06 11 65 32 82
T 01 45 18 21 00

M. RENAULT
M. RESLINGER

T 01 60 65 80 85
F 01 60 65 80 86
M 06 07 35 12 13

28 rue Basfroi
75011 - PARIS
geometre-expert@cab-marty.com

Aymerick Adam

T 01 53 27 60 40

Place de l’Hôtel de ville
93700 - DRANCY

M. MOURIER

T 01 48 96 50 00

Cellule Cu/au
60 rue Pierre Brossolette
91220 – Brétigny sur Orge
erdf-cuao-essonne@erdfdistribution.fr

Mme Emilie WOLFF

T 09 69 32 18 34

C

M. MAGOT
Mme. DEBEURY

D

PRE

124, bureaux de la colline
92213 SAINT-CLOUD Cedex
p.magot@mets-developpementimmobilier.com
k.debeury@mets-developpementimmobilier.com

AE

Téléphone / Fax

ANE

Interlocuteur
MAÎTRISE D'OUVRAGE
SCCV VILLA GREEN

x

MAÎTRISE D'ŒUVRE

CADENCE A.A

T 01 42 72 23 36
x
F 01 42 72 80 28

x

x
x

x

x

COORDINATEUR SPS

SOCOTEC

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC

Agence Val-de-Marne Contrôle Construction
86 bis, quai Blanqui
94140 Alfortville
rimane.matar@socotec.com

BET THERMIQUE
CGP

2ter rue René Cassin – bât B – 4ème étage
77000 Melun
christophe.renault@cgp-ing.net

GEOMETRE
Cabinet MARTY

MAIRIE
Services techniques
CONCESSIONNAIRES
ERDF

Direction Clients-Territoires
6 rue de la Liberté
93500 PANTIN
cyril.collin@grdf.fr

GRDF

M. COLLIN

01 49 42 57 95
06 82 65 42 64

Thierry BEDEL

01 69 98 50 26
06 80 17 65 84

VEOLIA

FRANCE TELECOM
Thierry.bedel@orange.com

ASSAINISSEMENT

DEA / CG Seine-Saint-Denis
ROSNY SOUS BOIS
Réf dossier : 15/11/7/D/01

Mme. Bouniol
M. IKEZOUHENE

01 43 93 67 85

POMPIERS

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Page 2 sur 12

x

T
M
M
P

C

M. KAYMAK
M PINOT

D

M 06 88 22 84 52
T 01 60 15 16 40

AE

M. ZITA
M. ROMEO

ANE

Téléphone / Fax

P

Interlocuteur

ENTREPRISES
Lot 1A

Lot 01

Lot 2

Lot 3

Lot 3B
Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lots 9

Lot 10

Terrassement / VPP
SFB
Gros-œuvre
LNCP
Étanchéité
SNE
Ravalement
IPER

Lot 12

Menuiserie extérieure PVC
PACOTTE & MIGNOTTE
Serrurerie
SARL DSD

Lot 16

Lot 20

ZA de la chapelle la Reine
5 rue de l’Avenir 77760 CHAPELLE LA REINE
dsd.robin@orange.fr
1, route de Mantes
78440 GUITRANCOURT
dghione@doitrand.fr

Cloisons Doublage
TBI

33, rue du Chemin Vert
78610 - LE PERREY EN YVELINES
secretariat-placo@tbi-batiment.com

01 43 63 74 15
07 62 62 30 06
06 62 34 71 22
06 58 15 19 84

4

X

6

x

M. POISVERT

M. PINTO

T 01 60 29 10 01
P 06 50 71 58 25

M.

T 01 60 29 10 01

M. DAMAY

T 01 41 71 37 94
P 06 85 13 26 81

1

x

x

x

x

x

x

x
x

x

1

X

x

T 01 64 28 12 70
M.DE SEIXAS
M. MIELLET
M. GHIONE
M. DE OLIVEIRA
M. BAUBRY

x

x

M 06 07 30 56 80
T 01 34 79 59 90
M 06 89 73 43 30
M 06 80 01 03 83
T : 01 34 85 46 41
M 07 86 98 60 93

x

X

x

Menuiserie Intérieure - TBI

Chapes
SAS ALBUQUERQUE
Carrelage, Faïence
SMS

Peinture Revêtement muraux
DECORATION DE SOUSA
FRERES
Electricité
ORLY ELEC

Lot 17/18 Plomberie / VMC Chauffage,
NEO VESTA S.A.S
Lot 19

17 rue de la Brot
21000 DIJON
contact@pacotte-mignotte.fr

Porte de Parking
DOITRAND

Lot 13/14 Sols souples / Parquet
PARQUETEURS DE FRANCE
Lot 15

1-7 avenue du Palais
92210 SAINT CLOUD
lncp@hotmail.fr
266 boulevard Daumesnil
75012 PARIS
cyril.pv94@gmail.com
25 avenue Henri Beaudelet
77330 OZOIR LA FERRIERE
ipersa@wanadoo.fr

Echafaudages - IPER

Lot 10B Escaliers bois
S.A.S. BELLIER
Lot 11

38 rue Clément Ader
91700 Sainte Geneviève des Bois
zita.sfb@gmail.com

Ascenseur
IRIS
VRD – Espaces verts
IRRIFLORE SARL

50, rue de Bernard de la Rochefoucault
ZAC de l’Evangile - 45450 FAY AUX LOGES
naoufel.jlaiel@escalierbellier.com
2 rue de la pature
78420 CARRIERES SUR SEINE
albuquerque.chapes@escalierbellier.com
36 rue de la Garenne
91230 MONTGERON
a.krepan@orange.fr
19, rue Jean Poulmarch - BP 10002
95102 ARGENTEUIL Cedex
travaux@parqueteurs-de-france.fr
ZI des Graviers
94194 VILLEUNEUVE ST GEORGES
sandrine.lopez@decoration-de-sousa.fr
9 bis, avenue des Pervenches
94290 VILLENEUVE LE ROI
orlyelec@wanadoo.fr
tadoulou2@hotmail.fr
24, rue Isaac Newton - Zone Industrielle
77100 MEAUX
neo.vesta.ab@gmail.com
9 allée Romain Rolland
93390 CLICHY SOUS BOIS
jckraak.irisascenseurs@yahoo.fr
20, avenue Ampère
91320 WISSOUS
charlesgilletirriflore@hotmail.fr

M. SEJOURNE

T 02 38 57 10 51
M 06 18 96 00 25

x

T : 01 61 04 32 10
M.DE ALBUQUERQUE
M. PALHAIS
M. KREPAN

M. GONCALVES
Mme. LOPEZ
M. CAMPOS

M. DE ARAUJO

1
M
M
T
F

x

x

T 01 30 76 70 12
M 06 24 33 42 14

x

T 01 43 86 30 00
M 06 03 12 67 95

x

T 01 45 97 04 09
M 06 84 83 57 20

x

5

X

x

X

x

M. BROSSE
M. CATTE

T 01 64 35 05 17
M 07 82 46 39 79
M 06 95 71 39 16

M. KRAAK

M 06 58 78 63 16

x

M. GILLET

T 01 60 19 52 83
M 06 32 37 72 12

x

x

PRE : Présent AE : Absent Excusé ANE : Absent non excusé C : Convoqué D : Diffusion

Le précédent compte-rendu n’ayant fait l’objet d’aucune observation, est accepté sans réserve par les entreprises.

Drancy - Villa Green

X

06 16 44 43 34
06.32.64.60.33
01.69.52.21.16
01.69.52.32.80

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Page 3 sur 12

INFORMATIONS GENERALES
- Le présent compte-rendu prendra techniquement et juridiquement valeur de document contradictoire et contractuel
entre les différents intervenants et destinataires sous réserve des observations exprimées lors de la prochaine réunion.
- Les entreprises ou intervenants ci-dessous mentionnés voudront bien prendre les dispositions nécessaires pour réaliser
les travaux ou établir les documents demandés.
- La présence et la ponctualité des personnes convoquées sont indispensables au bon déroulement des réunions de
chantier. A ce titre, tous retards ou absences non excusés seront pénalisés d’un montant de 75 Euros.
- Les situations mensuelles devront parvenir au plus tard le 25 du mois au Maître d’Œuvre en trois exemplaires ; faute de
quoi, leur vérification sera repoussée au mois suivant. Les situations sont à libeller au nom de « M&S DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER»
– PENALITE TCE : à partir du rappel 03, l’entreprise se fera appliquer une pénalité préventive de 75 Euros/jour de
retard.
PROPRETÉ DU CHANTIER
L’organisation de la propreté du chantier est définie par le PGCSPS établi par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS
établi par l’entrepreneur. L’application en sera scrupuleusement respectée.
SÉCURITÉ
La Maîtrise d’Œuvre exige la stricte application des mesures de sécurité réglementaires, qui sont définies par le PGCSPS
établi par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS de chaque entrepreneur et les arrêtés Municipaux.
Le carnet d’entretien du matériel de chantier sera tenu à jour et disponible sur le chantier.
Obligation est faite à l’entreprise de mettre en place au minimum un secouriste pour 10 ouvriers.
Les planches servant de garde corps seront exclusivement de couleur rouge.
INSPECTION DU TRAVAIL :
CRAM SERVICE PREVENTION:
O.P.P.B.T.P.:

M.
Antenne de Saint Denis
M.

Mme. GICQUEL

Tél :
Tél : 01.44.65.54.50.
Tél :

PLANNING
DESIGNATION

FINI POUR LE

FAIT LE

FONDATIONS & RADIER

DU 16 JUIN AU 04 JUILLET

VERTICAUX 2° SOUS-SOL

DU 7 JUILLET AU 18 JUILLET

PLANCHER HAUT 2° SOUS-SOL

DU 21 JUILLET AU 08 AOUT

VERTICAUX 1° SOUS-SOL

22 AOUT

29/08/2014

PLANCHER HAUT 1° SOUS-SOL

12 SEPTEMBRE

17/10/2014

VERTICAUX RDC

03 OCTOBRE

PLANCHER HAUT RDC

24 OCTOBRE

14/11/2014

PLANCHER HAUT R+1

04/12/2014

PLANCHER HAUT R+2

18/12/2014

PLANCHER HAUT R+3

15/01/2015

VERTICAUX R+4

23/01/2015

04/02/2015

PLANCHER HAUT R+4

30/01/2015

13/02/2015

PLUMETS

23/01/2015

06/03/2015

TEMOIN APPUI PORTE FENETRE

23/01/2015

06/02/2015

Réception support étanchéité
terrasse rdc et R+3

23/01/2015

03/04/2015

Etanchéité terrasse rdc

31/01/2015 06/03/2015 17/03/2015

20/03/2015

Etanchéité terrasse R+3

31/01/2015 06/03/2015 17/03/2015

Espaces verts jardin rdc

12/02/2015 23/03/2015

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Page 4 sur 12

Réception supports fenêtres portefenêtres R+1 et R+2
Réception supports fenêtres portefenêtres restantes

13/02/2015

06/03/2015

20/02/2015

06/03/2015

Pose menuiseries extérieures R+1 R+2

25/02/2015

20/03/2015

Réception supports étanchéité toiture
terrasse

18/02/2015

20/03/2015

Réception supports étanchéité R+4

18/02/2015

Etanchéité toiture terrasse, R+4

28/02/2015 S11 (09/03 au 13/03)

Etanchéité édicules

04/03/2015 S11 (09/03 au 13/03)

Ponçage plafonds, cueillies, pieds de
voiles, horizontalité sol

S10 à S12 (02/03/2015 au 20/03/2015)

PLANNING DETAILLE A LA FIN DU COMPTE-RENDU

CANTONNEMENT & DIVERS
12/02/14

12/02/14

Electricité de chantier :
Affaire / N°960 40 992
Monsieur ASSONKEN – 01 49 91 66 77
19.02.14 : Abandon de la solution ERDF – Installation d’un groupe électrogène pour l’ensemble du
chantier
Phase Terrassement : Groupe à la charge de SFB / Paiement des consommables pour le prorata
Phase gros œuvre et TCE : Groupe à la charge de LNCP / Paiement des consommables pour le
prorata.
Eau de chantier :
Transmettre contrat et numéro de dossier
19.02.14 : Veolia passé ce jour – N° compteur D12 MA 178657 – relevé 11m3

Pour mémo

Maître d’Ouvrage : SCCV VILLA GREEN DRANCY
05/12/14
14/01/15
14/01/15
16/01/15

Relancer concessionnaires Gaz et Assainissement pour branchement de l’immeuble.
Demander au voisin le dévoiement de l’EP.
Avoir le raccordement EP pour le 26/01/2015.
Demander la création de ligne téléphonique pour ascenseur au 1016 deux mois avant livraison.

FAIT
26/01/2015

Maître d’œuvre : CADENCE Architectes Associés
PC n° 093029 11A0063 accordé le 06 Juin 2012
01/08/2014

Implantation ventilation caves

07/11/2014

Présenter aux services Ville les teintes des façades (ravalement, briques, peinture, serrurerie)

13/03/2015

Détailler cheminée VH et conduit de fumée chaufferie.

B.E.T. THERMIQUE : CGP

Bureau de Contrôle : SOCOTEC

Coordinateur S.P.S. : SOCOTEC

EFFECTIF GENERAL = 8
LOT 1A
LOT 16

Drancy - Villa Green

LNCP
ORLY ELEC

5
1

LOT 02
LOT 17/18

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

SNE
NEO VESTA

3
0

Page 5 sur 12

TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS
LOT 01
LOT 02
LOT 03
LOT 04
LOT 05
LOT 06
LOT 11
LOT 12
LOT 13
LOT 14
LOT 15
LOT 16
LOT 17
LOT 18
LOT 21
LOT 22
LOT 23
LOT 24/25
LOT 26
LOT 27
LOT 31
LOT 32
LOT 33
LOT 34/35
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT

36
37
41
42
43
44
45

Refus bar entre cuisine et séjour.

Parquet à la place de la moquette.

Parquet à la place de la moquette.
Parquet à la place de la moquette.
Devis pour motorisation VR.
Douche à la place de la baignoire.

Prises TV à l’axe du séjour. Prises à 0,40 et 1,10m pour LL et SL. Attente et prise pour évier et LV
sous fenêtre. Carrelage dans entrée et séjour à la place du parquet.
Parquet à la place de la moquette.

Parquet à la place de la moquette.

Lot 0 – Commun à tous les corps d’état
PIECES ADMINISTRATIVES
Voir compte-rendu de réunion de chantier n° 49 du 27/02/2015 et précédents.

Lot 1A - Terrassement / VPP : Entreprise SFB

12/09/14
09/01/15
06/03/15
06/03/15
20/03/15

Voir compte-rendu de réunion de chantier n° 49 du 27/02/2015 et précédents.
Rebouchage attentes rampe sous-sol
Réaliser réservations pour pénétrations réseaux gaz et assainissement dans voiles du sous-sol.
Reprendre trottoir derrière coffret gaz.
Envoyer rapport des journées en intempéries.
Pénétration EAU dans sous-sol R-1 10x10 cm à 1m à gauche de la gaine VB (coté place 15) et à
1,15m du plafond.

20/03/2015

Lot 1 - Gros-œuvre : Entreprise LNCP
Fourni le
12/03/14
12/03/14
18/03/14
11/04/14
11/04/14
11/04/14
20/01/15
20/01/15

N° Plan
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C08
CC08

Ind.
C
C
A
0
D
C
C
B

Drancy - Villa Green

Date
10/03/14
10/03/14
10/04/14
10/04/14
30/07/14
30/07/14
10/11/14
10/11/14

Désignation
Voiles périmétriques coffrage 2° Sous-sol
Voiles périmétriques coffrage 1° Sous-sol
Fondations coffrage
PH 2ème sous-sol
PH 1er sous-sol
Ph Sous-sol coupes coffrages
PH RDC Coffrage
PH RDC Coffrage coupes

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Observations

VAOB CAA au 30/04/2014
VAOB CAA au 30/04/2014

VSO CAA du 29/01/2015
VSO CAA du 29/01/2015

Page 6 sur 12

03/02/15
03/02/15
27/03/14
02/04/14
01/08/14
29/08/14
03/10/14
03/10/14
13/10/14
27/10/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
14/11/14
19/12/14
21/11/14
05/12/14
12/12/14
12/12/14
09/01/15
09/01/15
14/01/15
14/01/15
06/02/15
13/02/15
13/02/15
27/02/15
27/02/15
06/03/15
06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
20/03/15
27/03/15
27/03/15
27/03/15
27/03/15
03/04/15
03/04/15
03/04/15

C09
B
08/01/15
PH R+1 Coffrage
VAOB CAA du 19/01/2015
CC09
A
08/01/15
PH R+1 Coffrage coupes
VAOB CAA du 09/01/2015
C10
B
08/01/15
PH R+2 Coffrage
VAOB CAA du 19/01/2015
CC10
A
08/01/15
PH R+2 Coffrage coupes
VAOB CAA du 19/01/2015
C11
C
08/01/15
PH R+3 Coffrage
VAOB CAA du 20/01/2015
CC11
B
08/01/15
PH R+3 Coffrage coupes
VAOB CAA du 09/01/2015
C12
C
03/02/15
PH R+4 Coffrage
VSO CAA du 06/02/2015
CC12
B
03/02/15
PH R+4 Coffrage coupes
VSO CAA du 06/02/2015
C13
0
26/03/14
PH TOITURE Coffrage
REFUS CAA au 30/04/2014
C14
0
24/04/14
Réseaux enterrés
Voir compte-rendu de réunion de chantier n° 49 du 27/02/2015 et précédents.
Reprendre huisserie porte sous-sol, distance 30cm par rapport au mur en retour non respectée.
Réaliser le cuvelage du sous-sol
Pour le 12/09/2014
Envoyer fiche technique des produits de cuvelage.
Envoyer fiche technique des produits de flocage. Epaisseur de 14cm.
Sens d’ouverture porte local poubelles sous-sol -1 non respecté.
Soignez les joints des briques. Nous vous rappelons qu’il y aura des tests d’étanchéité à l’air.
Défaut de raccordement entre rampe et trottoir.
Manque durcisseur de surface en plancher parking.
Mauvaise finition planchers parking (défauts de planéité trop importants).
Reprendre scellement porte accès caves (distance par rapport aux voiles non respectée).
Transmettre les essais à la compression du béton. TRES URGENT
Transmettre note de calculs radier : épaisseur du radier, contrainte sous radier inférieure à 1
bar à l’ELS, tassements différentiels admissibles par la structure. TRES URGENT
Justifier la stabilité au feu des briques (au moins SF1H) avec doublage PSE 120+13. TRES
URGENT
Manque rebouchage tiges de banches dans voiles.
Fait 03/04/2015
Manquent plusieurs réservations dans plancher haut sous-sol.
Rien de fait depuis le 14/11/2014. Vous engendrez du retard sur les corps d’état secondaires.
PENALITES
Mauvaise finition parois du sous-sol.
Manque éclairage de chantier.
Installer coffrets de prises de courant à chaque étage. Urgent au sous-sol r-1.
Aucune réservation dans local chaufferie pour traversées de réseaux.
Fait 03/04/2015
Manque 4 réservations pour EP.
Fait 03/04/2015
Propreté du chantier : nettoyage à faire d’urgence, beaucoup de gravats et matériels à ranger.
Fait 03/04/2015
Réception des supports d’étanchéité de la terrasse toiture (FAIT) et R+4 le 18/02/2015.
Pour le 18/02/2015
Réaliser les finitions des façades pour une réception de support par le lot Ravalement pour le
25/02/2015. NON FAIT réception de support décalée au 13/03/2015.
Mauvais équerrage réservations pour escaliers bois 4e étage.
Fait 03/04/2015
Reboucher les gaines techniques au rdc.
Fait 03/04/2015
Hauteur des acrotères de la terrasse accessible au R+3 non conforme aux plans.
Fait 03/04/2015
Dimensions socle à poser sur résilient pour caisson VMC en toiture = 115 x 150 x 27 cm.
Fait 03/04/2015
Hauteur talonnettes pour skydôme = 50cm.
Nettoyer hangar et cabanon des voisins.
Calfeutrer réservations dans logements du rdc au r+2.
Envoyer rapport des journées en intempéries.
20/03/2015
Réaliser les finitions des balcons sur un balcon témoin pour avis de l’entreprise de ravalement
Pour le 20/03/2015
Reprendre les finitions des façades dès le montage de l’échafaudage.
Logement témoin : 44
Réaliser recharges gros béton sur terrasse rdc pour pose dalles sur plots.
Pour le 24/03/2015
Pénétration EAU dans sous-sol -1. Panoplie sera posée entre gaine VB et place 15.
Réaliser soigneusement le calfeutrement des réservations et joints de briques du logement 13,
Fait 03/04/2015
pour test intermédiaire d’étanchéité à l’air.
Reprendre hauteur du linteau de porte parking (2,20m sur plans au lieu de plus de 3m réalisé).
En attente devis DOITRAND
Entretenir le trait de niveau, suite au ragréage des murs.
Pour le 10/04/2015
Approvisionnement de doublage prévu le 07/04/2015.
Pour le 07/04/2015
Gratter les surplus de béton des rives de dalle des escaliers intérieurs.
Pour le 17/04/2015
Poser sécurité collective des édicules de la terrasse toiture.
Pour le 10/04/2015
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point
du compte prorata.

Lot 2 Étanchéité : Ent. SNE

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Page 7 sur 12

09/01/15
09/01/15
14/01/15
14/01/15
14/01/15
27/02/15
06/03/15
06/03/15
13/03/15
27/03/15
03/04/15
03/04/15

Réaliser détail entre dalles sur plots et terre végétale rdc.
Réaliser détail entre dalles sur plots et gravillons terrasse.
Prévoir 10cm de rétention d’eau en toiture terrasse sur les zones inaccessibles.
Réception des supports d’étanchéité de la terrasse R+4 le 18/02/2015.
SUPPORT NON FAIT réception de support à reprogrammer.
Etanchéité de la terrasse R+3 du 26/01/2015 au 31/10/2015. A recaler suite retard pris par
l’entreprise de gros œuvre. (du 11/03/2015 au 17/03/2015).
Positionner les évacuations des terrasses en coordination avec le plombier.
Réalisation étanchéité rdc du 11/03/2015 au 17/03/2015.
Fournir devis pour résine sur corniche R+4 et sur auvent rdc.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
La couche drainante sous la terre végétale est due au lot étanchéité.
Poser les naissances des EP de la terrasse rdc.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

Pour le
17/03/2015
Fait
03/04/2015
FAIT
20/03/2015

Lot 3 Ravalement : Ent. IPER
14/01/15

13/02/15
06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
03/04/15
03/04/15
03/04/15

Démarrage le 26/02/2015. A reprogrammer.
Façade arrière en priorité.
Fin de travaux toutes les façades y compris plaquettes le 27/03/2015, pour test d’étanchéité à l’air
le 30/03/2015.
Démarrage à recaler suite retard pris par l’entreprise de gros œuvre.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Dans le cctp le MOE a le choix de la brique sablée
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44
Démarrage de l’échafaudage jardin arrière à partir du 30/03/2015.
Teinte des joints des plaquettes : ton pierre blanc
Pieds des échafaudages posés directement sur l’étanchéité (non conforme réglementairement et non
correct vis-à-vis des travaux d’étanchéité déjà réalisés)
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

13/03/2015

30/03/2015.

Lot 6 Menuiseries Extérieures : Ent. Pacotte et Mignotte
Fourni le
28/11/14
13/01/15
15/01/15
03/10/14
13/03/15
13/03/15
03/04/15

N° Plan

Ind.
Date
Observations
0
27/11/14
VAO CAA du 09/01/2015
A
13/01/15
VAO CAA du 15/01/2015
B
15/01/15
VSO CAA du 20/01/2015
Envoyer les avis techniques ou PV d’essais avec les performances acoustiques des équipements,
produits et matériaux à mettre en œuvre.
Logement témoin : 44 pose des menuiseries non terminée.
Communiquer prix pour VR électriques après pose des menuiseries.
Fait
03/04/2015
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

Lot 7 Serrurerie : Ent. SARL DSD

06/03/15
13/03/15
13/03/15
03/04/15

OS n°1 : Le 18/02/2015
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

13/03/2015

Lot 8 Porte de Parking : Ent. DOITRAND
30/04/14

OS n°1 : Le 24/10/2014
Porte de parking / Plan de porte fourni le 17/04/14

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Page 8 sur 12

06/03/15
06/03/15
27/03/15
03/04/15

Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Faire réception de support.
Couleur porte de parking : RAL 7010.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

13/03/2015
20/03/2015
20/03/2015

Lot 9 Cloisons Doublages : Ent. TBI
OS n°1 : Le 23 Juillet 2014
Fourni le
21/05/14
21/05/14
22/05/14
22/05/14

21/11/14
05/12/14
06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
27/03/15
27/03/15
27/03/15
27/03/15

03/04/15
03/04/15

N° Plan

Ind.
0
0
0
0

Date
19/05/14
19/05/14
21/05/14
21/05/14

Observations
Plans
Plans
Plans
Plans

de
de
de
de

repérage cloisons doublages
repérage faux-plafond de décoration
repérage des blocs portes
calepinage BAL

Faire inspection commune avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Dans salles de bain en cotes bloquées laisser 161 ou 171cm, selon les cas, pour pose des baignoires.
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Réception de support doublages le 13/03/2015.
Convoqué à la réunion du 13/03/2015 pour réception de supports et planning d’intervention.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44
Test intermédiaire d’étanchéité à l’air prévu le 09/04/2015.
Approvisionnement de doublage prévu le 07/04/2015.
Démarrer le doublage après test intermédiaire d’étanchéité à l’air.
Approvisionner les cloisons dans 1 logement par étage pour permettre la réalisation des chapes. Dès
réalisation des chapes déplacer les cloisons dans des logements avec chape pour permettre la
réalisation des chapes dans le logement où les cloisons étaient approvisionnées.
Sortie du doublage les câbles en attente sur les murs des façades.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

INFO

13/03/2015
13/03/2015

Lot 10 Menuiseries Intérieures : Ent. TBI

03/10/14
06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
27/03/15
27/03/15
03/04/15

OS n°1 : Le 23 Juillet 2014
Faire inspection commune avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
L’isolant sous chapes est à replier sous les plinthes avant pose des plinthes (veuillez donc ne pas
couper l’isolant qui dépasse)
Indice d’affaiblissement portes palières donnant directement sur la pièce principale = 37dB
Indice d’affaiblissement portes palières ne donnant pas directement sur la pièce principale = 28dB
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Fournir plaquette quincaillerie pour avis MO en nickel mat y compris butée de porte.
Logement témoin : 44
Réception de supports huisseries le 23/03/2015

INFO

13/03/2015
20/03/2015
Pour le
23/03/2015

Etablir organigramme des clés.
Pose des portes palières avant pose des tableaux électriques.
Les façades des gaines des tableaux électriques sont prévues au lot menuiseries intérieures.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

Lot 10B Escaliers bois : Ent. S.A.S. BELLIER

06/03/15
13/03/15
27/03/15
03/04/15

OS n°1 : Le 14 Février 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Logement témoin : 44
Réceptionner les supports (trémies d’escaliers, position, équerrage).
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

INFO
13/03/2015
fait

Page 9 sur 12

Lot 11 Chapes : Ent. S.A.S. ALBUQUERQUE

06/03/15
13/03/15
13/03/15
27/03/15

03/04/15
03/04/15

OS n°1 : Le 18/02/2015
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Fournir dossier d’exécution
Prévoir lors de la livraison des matériaux de fournir les bons de livraison
Les cloisons seront posées APRES les chapes
L’isolant sous chapes sera replié sous les plinthes avant pose des plinthes (veuillez donc ne pas couper
l’isolant qui dépasse)
Isolation thermique pour la dalle du RDC et chape acoustique pour tous les niveaux de logements
compris ASSOUR (suivant étude thermique)
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44
Les cloisons seront approvisionnées dans 1 logement par étage pour permettre la réalisation des
chapes. Dès réalisation des chapes les cloisons seront déplacées dans des logements avec chape pour
permettre la réalisation des chapes dans le logement où les cloisons étaient approvisionnées.
Réception de support le 10/04/2015 à 8h00.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

INFO

13/03/2015

Lot 12 Carrelage : Ent. SMS

06/03/15
06/03/15
13/03/15
03/04/15

OS n°1 : Le
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Cahier des prestations à fournir
Echantillons à fournir suivant choix architecte
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Fournir plaquettes pour choix acquéreurs du carrelage et faïence sdb, sde et cuisines.
Logement témoin : 44
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

INFO

13/03/2015
13/03/2015

Lot 13 / 14 Sols souples & Parquet : Ent. PARQUETEURS DE FRANCE

06/03/15
06/03/15
13/03/15
03/04/15

OS n°1 : Le 3 Mars 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Fiches produits à fournir
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Fournir plaquettes pour choix acquéreurs du parquet et moquettes des séjours, chambres et
circulations.
Logement témoin : 44
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

INFO
13/03/2015
13/03/2015

Lot 15 Peinture : Ent. DECORATION DE SOUSA FRERES

06/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
03/04/15

OS n°1 : Le 18 Décembre 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Réception support béton et cloisons à prévoir
Fiches produits à fournir
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Convoqué à la réunion du 13/03/2015 pour réception supports en béton.
Logement témoin : 44
Fournir échantillons de coloris pour peinture de sol.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

INFO

13/03/2015
13/03/2015

Page 10 sur 12

Lot 16 Electricité : Ent. ORLY ELEC
Fourni le
30/04/14
30/04/14
30/05/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14
18/07/14

26/03/14
01/08/14
12/09/14
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
16/01/15
27/02/15
27/02/15
27/02/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
27/03/15
03/04/15

OS n°1 :
N° Plan
Ind.
Date
Observations
EL01
0
25/04/14
Implantations électriques 2ème sous-sol
VAOB CAA au 23/07/2014
EL02
0
25/04/14
Implantations électriques 1er sous-sol
VAOB CAA au 23/07/2014
EL03
0
31/05/14
Implantations électriques Rez-de-chaussée
VAOB CAA au 23/07/2014
EL04
0
16/06/14
Implantations électriques 1er étage
EL05
0
18/06/14
Implantations électriques 2ème étage
EL06
0
23/06/14
Implantations électriques 3ème étage
EL07
0
01/07/14
Implantations électriques 4ème étage
EL08
0
01/07/14
Implantations électriques Toiture
PEO NEO VESTA diffusés avant PEO ORLY ELEC = LES PEO NEO VESTA PREVALENT SUR
PEO ORLY ELEC SAUF MODIFICATION MOEX
POUR INFO
Les cloisons seront posées APRES les chapes
Les compteurs seront fournis et posés par ERDF
GTL préfabriqué en goulotte avec placard ouvrant toute hauteur / Façades à la charge du
menuisier
A FOURNIR / Pour le 16 Avril 2014
Au 23/07/2014
Fiches produits à fournir
RETARD
Vérifier les implantations des gaines et colonnes (Sections, implantations, etc.)
RETARD
Prévoir alimentation électrique pour vmc des caves.
Prévoir prise TV dans toutes les chambres
Installer 5 fourreaux 42/45 pvc rigide gris entre la chambre TELECOM existante sur le
trottoir à côté de la rampe et la pénétration dans le bâtiment
Installer chemin de câbles entre la pénétration des fourreaux téléphone et la colonne FT.
Installer chemin de câbles entre la pénétration des fourreaux téléphone et le local fibre et
entre le local fibre et la colonne FT.
Envoyer synoptique grille de pré-câblage téléphone.
Câble cuivre téléphone muiltipaires série 288 à cheminer jusqu’à la chambre téléphone
existante sur le trottoir à côté de la rampe.
Orange fera le pré câblage fibre de la colonne en juillet 2015.
Confirmer la tension du servomoteur chauffage. RAPPEL
Eclairage des circulations des caves au 2ème sous-sol à poser en applique sur les murs.
Eviter le passage de réseaux dans les parties privatives au sous-sol pour éviter les gaines
staff. FAIRE PLAN DE REPERAGE
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
13/03/2015
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Fournir plaquette avec appareillage.
Pour le 27/03/2015
Logement témoin : 44
Remplacer les fourreaux ronds en façade par des fourreaux plats.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

Lot 17/18 Plomberie / VMC / Chauffage : Ent. NEO VESTA
Fourni le
08/07/14
08/07/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14
02/04/14

09/01/15
06/03/15
05/12/14
13/02/15

N° Plan
Ind.
Date
Observations
01
A
02/05/14
Plan Sous-sol -2
VAO CAA au 23/07/2014
02
B
23/05/14
Plan Sous-sol -1
VAO CAA au 23/07/2014
03
0
26/03/14
Plan RDC
VAO CAA au 23/07/2014
04
0
26/03/14
Plan R+1
VAO CAA au 18/12/2014
05
0
26/03/14
Plan R+2
VAO CAA au 13/01/2015
06
0
26/03/14
Plan R+3
VAO CAA au 26/02/2015
07
0
26/03/14
Plan R+4
VAO CAA au 26/02/2015
08
0
26/03/14
Plan Toiture
VSO CAA du 26/02/2015
PEO NEO VESTA diffusés avant PEO ORLY ELEC = LES PEO NEO VESTA PREVALENT SUR
PEO ORLY ELEC SAUF MODIFICATION MOEX
INFO - Les cloisons seront posées APRES les chapes
Proposez un lavabo plus étroit que le Roca Polo (35cm)
Fait le 06/03/15
Accord sur Porcher Elfe
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Longueur des manchettes pour future installation des compteurs d’eau individuels : 110mm

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

Page 11 sur 12

27/02/15
27/02/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
20/03/15
20/03/15
20/03/15

27/02/15
03/04/15
03/04/15

Réaliser VMC des caves avec tuyaux galvanisés de 80mm 125 mm de diamètre. Prise d’air et
rejet sous les balcons du rdc.
Réaliser les évacuations des terrasses en coordination avec l’étancheur.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Logement témoin : 44
Pénétration EAU dans sous-sol -1. Panoplie à réaliser entre gaine VB et place 15.
Le BC confirme la nécessité de ventilation des caves par extraction en PVC M1 avec renforcement
d’un diamètre de 125mm.
Prévoir des pare-douches où la sortie de câble pour éclairage du bandeau des vasques est à moins de
1,20m de l’origine du flexible de douche (logements 02, 03, 04, 05, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 31, 33,
43)
Positionner les évacuations des terrasses en coordination avec l’étancheur.
Le MO donne son accord sur plan vasque double du logement témoin.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

13/03/2015

FAIT

Lot 19 Ascenseur : Ent. IRIS

27/02/15

06/03/15
06/03/15
03/04/15

OS n°1 : Le 18 Décembre 2014
Faire inspection commune et fournir PPSPS avant intervention
Réception support béton à prévoir
Revêtement cabine peau buffle inox.
Porte rdc inox brossé.
Portes étages peinture.
Sol cabine en carrelage, prévoir réservation de 2cm.
Plafond cabine blanc éclairage 4 spots leds.
Panneau de commande inox brossé.
Miroir toute hauteur.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Reprendre plans d’exécution suite aux remarques sur les plans
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

INFO
INFO

13/03/2015
20/03/2015

Lot 20 Espaces Verts : Ent. IRRIFLORE SARL

05/12/14
30/01/15
06/03/15
06/03/15

13/03/15
06/03/15
13/03/15
13/03/15
20/03/15
27/03/15
03/04/15
03/04/15

OS n°1 : Le 03 Mars 2014
Fiches produits à fournir
Coordination avec lot gros œuvre pour dates de livraison et utilisation de la grue.
Laisser les matériaux dans les bigbags pour permettre la réalisation de l’échafaudage.
Avancement gros œuvre insuffisant. Décalé au 23/03/2015.
Etanchéité de la terrasse rdc du 11/03/2015 au 17/03/2015.
Livraison de la terre de la terrasse arrière le 23/03/2015.
Laisser 2m autour du bâtiment sans terre pour réalisation de l’échafaudage.
L’entreprise de ravalement accepte de poser l’échafaudage sur la terre végétale du jardin.
Fournir les temps des tâches pour mise au point planning.
Démontage de la grue prévu le 17/04/2015.
Réalisation du jardin rdc arrière du 24 au 27/03/2015.
Suite à la non réalisation des remplissages béton et dalles sur plots du jardin rdc arrière,
l’intervention est décalée du 30 au 31/03/2015.
l’intervention est décalée au 06/04/2015.
Suite à la non réalisation des remplissages béton et dalles sur plots du jardin rdc arrière
l’intervention est décalée au 13/04/2015.
Toutes les entreprises sont convoquées à la réunion du 10/04/2015 à 8h00 pour mise au point du
compte prorata.

Drancy - Villa Green

C.R. n°54 du 04/03/2015 – Sem 14

23/03/2015
23/03/2015

13/03/2015
Pour le
27/03/2015

Page 12 sur 12


Aperçu du document CR54 - VILLA GREEN 20150403.pdf - page 1/13
 
CR54 - VILLA GREEN 20150403.pdf - page 3/13
CR54 - VILLA GREEN 20150403.pdf - page 4/13
CR54 - VILLA GREEN 20150403.pdf - page 5/13
CR54 - VILLA GREEN 20150403.pdf - page 6/13
 




Télécharger le fichier (PDF)


CR54 - VILLA GREEN 20150403.pdf (PDF, 829 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


cr54 villa green 20150403
cr52 villa green 20150320
cr55 villa green 20150410
cr57 villa green 20150424
cr58 villa green
saint andrews cctp 161017

Sur le même sujet..