fenetres du sud .pdf



Nom original: fenetres du sud.pdfTitre: ProDevis

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Stimulsoft Reports 2012.1.1300 from 3 April 2012 / Stimulsoft Reports, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/03/2018 à 15:28, depuis l'adresse IP 77.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1065 fois.
Taille du document: 300 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


E-mail : estherschiavo@hotmail.fr

DEVIS N° 255557
Date : 07/03/2018

Aux Vérandas & Fenêtres du Sud
1990 Chemin de la plus haute Sine
06140 Vence
Tél. : 04 93 24 81 80
Fax : 04 93 58 91 98
E-mail : jpi@verandas-fenetres-sud.com

Votre contact : 
Superficie du bien:....................m²      Energie de chauffage: Electricité - Combustible
Adresse du chantier :  Réf. : 

Désignation

Pos.

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

1

0,00

0,00

1

1 ml

626,13

626,13

3

1 ml

1 322,61

1 322,61

3

2 U

245,02

490,04

3

veranda : Véranda, Modèle 1, 1 pente

1

veranda

veranda : Accroche Mural/Faitière
Long 6800 mm

2

. Profils en aluminium à rupture de pont thermique
. Profil de marque SAPA
. Faitière , Capot de finition intérieur, Joint et Embout de finition

veranda
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 30,00 €

veranda : Sablière avec chéneau
Long 6800 mm

3

. Profils en aluminium à rupture de pont thermique
. Profil de marque SAPA
. Cheneau , Rehausse , Clip rehausse, Joint , Embout de finition et
Talon étanche

veranda

Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 30,00 €

veranda : Profil de rive / Accroche latéral

4

. Profils en aluminium à rupture de pont thermique
. Profil de marque SAPA
. Rive, Parclose, Joints, Embout de finition/arrêt de verre
. Rive / Accroche, Longueur de 2100 à 3300 mm

veranda

Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 10,00 €

Aux Vérandas & Fenêtres du Sud - 1990 Chemin de la plus haute Sine  - 06140 Vence - FR
Tél. : 04 93 24 81 80 - Fax : 04 93 58 91 98 - E-mail : jpi@verandas-fenetres-sud.com - www.verandas-fenetres-sud
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 79216879100012 - APE 4332B - TVA
Partenaire Solution Habitat EDF

Page 1 sur 6

Certificat N° E116650

E-mail : estherschiavo@hotmail.fr

Devis n° 255557 du 07/03/2018

Réf. : 

Désignation

Pos.

veranda : Poteaux 90° avec évacuation

5

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

2 U

321,49

642,98

3

1 U

129,38

129,38

3

2 U

235,02

470,04

3

7

720,05

5 040,35

3

2

1 192,43

2 384,86

3

veranda

Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 10,00 €

veranda : Poteaux 180°

6

veranda

Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 10,00 €

chevrons pour spot : Chevron pour toiture  vitrée ou mixte

7

. Profils en aluminium à rupture de pont thermique
. Profil de marque SAPA
.
Chevron épine , Parclose, Joints , Embout de finition/arrêt de verre
. Capot Chevron pour Spot, Longueur de 2100 à 3300 mm

chevrons pour spot

toiture : THERMOTOP 52mm
Larg 1200 mm x Long 3000 mm

8

Impact control

toiture
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 156,00 €

Gamme Thermique - Série ELITE 70 FP
Hautes performances thermiques
imposte gauche et droite : Châssis fixe en dormant trapèze
Larg 2610 mm x Haut 500 mm

9

. Gamme Elite 70 Performance FP
. Couleur intérieure de la menuiserie : Argent Satiné AS4
. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
. Dormant rénovation
. Dimensions fabrication dos de dormant
. DV 4 FE / 20 ARGON / 4 WARMEDGE
. Busette suivant DTU
. Couvre-joint plat de 26 mm sur 4 côtés
. Ouvrage sous DTA n° 6/16-2324 – Uw = 1,4 – Sw = 0,43 – Ratr = 40
dB – A*4 E*9A V*C2

imposte gauche et
droite
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 55,00 €

Aux Vérandas & Fenêtres du Sud - 1990 Chemin de la plus haute Sine  - 06140 Vence - FR
Tél. : 04 93 24 81 80 - Fax : 04 93 58 91 98 - E-mail : jpi@verandas-fenetres-sud.com - www.verandas-fenetres-sud
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 79216879100012 - APE 4332B - TVA
Partenaire Solution Habitat EDF

Page 2 sur 6

Certificat N° E116650

E-mail : estherschiavo@hotmail.fr

Devis n° 255557 du 07/03/2018

Réf. : 

Désignation

Pos.

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

2

2 975,06

5 950,12

3

2

2 162,90

4 325,80

3

2

1 340,48

2 680,96

3

Gamme Thermique - Série ELITE 70CL 28mm : Rails et
galets inox, anti fausse manoeuvre, busette suivant DTU
Hautes performances thermiques
gauche et droite : Coulissant 3 vantaux 3 rails
Larg 2610 mm x Haut 2140 mm

10

. Gamme Elite 70CL 28mm
. Couleur intérieure de la menuiserie : Argent Satiné AS4
. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
. Dormant rénovation
. Dimensions fabrication dos de dormant
. DV 4 FE / 20 ARGON / 4 WARMEDGE
. Ouvrant principal à droite (vue intérieure)
. Rails et Galet Inox
. Anti-Fausse manoeuvre
. Busette suivant DTU
. Serrure 3 points
. Coquille simple type Versus
. Couvre-joint plat de 26 mm sur 4 côtés
. Ouvrage sous DTA n° 6/16-2323 – Uw = 1,5 – Sw = 0,53 – Ratr = 33
dB – A*4 E*7B V*A2
. Hauteur de poignée standard

gauche et droite
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 132,00 €

facade : Coulissant 2 vantaux 2 rails
Larg 3400 mm x Haut 1240 mm

11

. Gamme Elite 70CL 28mm
. Couleur intérieure de la menuiserie : Argent Satiné AS4
. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
. Dormant rénovation
. Dimensions fabrication dos de dormant
. DV 4 FE / 20 ARGON / 4 WARMEDGE
. Ouvrant principal à droite (vue intérieure)
. Rails et Galet Inox
. Anti-Fausse manoeuvre
. Busette suivant DTU
. Serrure 2 points
. Coquille simple type Versus
. Couvre-joint plat de 26 mm sur 4 côtés
. Ouvrage sous DTA n° 6/16-2323 – Uw = 1,5 – Sw = 0,53 – Ratr = 33
dB – A*4 E*7B V*A2
. Hauteur de poignée standard

facade

facade : Châssis fixe en dormant
Larg 3400 mm x Haut 900 mm

12

. Gamme Elite 70 Performance FP
. Couleur intérieure de la menuiserie : Argent Satiné AS4
. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
. Dormant rénovation
. Dimensions fabrication dos de dormant
. PANNEAU ISOLANT ALU 24 MM
. TEINTES PREMIUM RAL 1015 (IVOIR)- Busette suivant DTU
. Couvre-joint plat de 26 mm sur 4 côtés
. Ouvrage sous DTA n° 6/16-2324 – Uw = 1,4 – Sw = 0,43 – Ratr = 40
dB – A*4 E*9A V*C2

facade
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 68,20 €

Aux Vérandas & Fenêtres du Sud - 1990 Chemin de la plus haute Sine  - 06140 Vence - FR
Tél. : 04 93 24 81 80 - Fax : 04 93 58 91 98 - E-mail : jpi@verandas-fenetres-sud.com - www.verandas-fenetres-sud
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 79216879100012 - APE 4332B - TVA
Partenaire Solution Habitat EDF

Page 3 sur 6

Certificat N° E116650

E-mail : estherschiavo@hotmail.fr

Devis n° 255557 du 07/03/2018

Réf. : 

Désignation

Pos.

Qté

Pu HT

Sous-Total

13

Total HT

TVA

24 063,27

1er fabricant français de fenêtres, K-LINE est une
entreprise familiale basée en Vendée.
Nos menuiseries aluminium, 100% sur mesure, répondent
à toutes les normes françaises (RT 2012, BBC, Crédit
d’impôt, Eco PTZ, CEE…).
Notre process de fabrication et la certification de nos
menuiseries (NF) sont un gage de notre qualité et de
notre performance.
Menuiseries en aluminium K LINE
Rupture thermique complète
Ouvrant caché
wc : Fenêtre oscillo-battante 1 vantail - Série KL.FP
Larg 780 mm x Haut 800 mm

14

1

626,81

626,81

3

1

1 485,97

1 485,97

3

. Coloris Anodisé Argent
. Accessoires noirs
. Réno tous dormants
. Dim. fabrication
. Vitrage DEPOLI 4 / 16 argon / TBE 4
. Droite tirant
. Ouvrant design carré

wc
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 31,50 €

Menuiseries en aluminium K LINE
Rupture thermique complète
Montants centraux avec double chicane isolante
Profils de roulement clipés (anodisation dure)
Galets à aiguilles dont 1 réglable sur chaque vantail
Gâches zamac moulées
Montant central renforcé (côté intérieur)
Butée de fin de course
chambre : Porte-fenêtre coulissante 2 vantaux mobiles Série KL.BC2R 2V
Larg 1500 mm x Haut 2140 mm

15

. Coloris Anodisé Argent
. Accessoires noirs
. Réno tous dormants
. Dim. fabrication
. Vitrage 4 / 20 argon / TBE 4
. Refoulement à droite
. Verrouillage 3 points (dans la limite des possibilités de mise en place)

chambre
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 73,50 €

Aux Vérandas & Fenêtres du Sud - 1990 Chemin de la plus haute Sine  - 06140 Vence - FR
Tél. : 04 93 24 81 80 - Fax : 04 93 58 91 98 - E-mail : jpi@verandas-fenetres-sud.com - www.verandas-fenetres-sud
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 79216879100012 - APE 4332B - TVA
Partenaire Solution Habitat EDF

Page 4 sur 6

Certificat N° E116650

E-mail : estherschiavo@hotmail.fr

Devis n° 255557 du 07/03/2018

Réf. : veranda toit  terrasse

Désignation

Pos.

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

1

1 121,56

1 121,56

3

sdb : Porte-fenêtre oscillo-battante 1 vantail - Série KL.FP
Larg 800 mm x Haut 2140 mm

16

. Coloris Anodisé Argent
. Accessoires noirs
. Réno tous dormants
. Dim. fabrication
. Vitrage DEPOLI 4 / 16 argon / TBE 4
. Droite tirant
. Ouvrant design carré

sdb
Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 73,50 €

Sous-Total

17

3 234,34

Règlement : 50% à la commande, 40% à la livraison, solde sur situation
Acompte demandé : 14 399,49 €
Total TVA 1 (20%) = 0,00 €
Total TVA 3 (5,5%) = 1 501,37 €
Total TVA 2 (10%) = 0,00 €
Total TVA 4 (0%) = 0,00 €
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l’offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi,
sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois
Bon pour accord

Fait à :

le :

Total HT :
Total TVA :

1 501,37 €

Total TTC :

28 798,98 €

Signature client :

Aux Vérandas & Fenêtres du Sud - 1990 Chemin de la plus haute Sine  - 06140 Vence - FR
Tél. : 04 93 24 81 80 - Fax : 04 93 58 91 98 - E-mail : jpi@verandas-fenetres-sud.com - www.verandas-fenetres-sud
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 79216879100012 - APE 4332B - TVA
Partenaire Solution Habitat EDF

Page 5 sur 6

27 297,61 €

Certificat N° E116650

Devis n° 255557 du 07/03/2018

Réf. : 

Les côtes indiquées sur le présent devis, sont des côtes de tarification et non de fabrication, et peuvent changer pour la fabrication en fonction du type de profil
retenu et en fonction de la pose à réaliser. Les sens d'ouverture, les hauteurs de poignées définitives ou autres spécifications et changements apportés au
présent devis/bon de commande vous seront communiqués sur notre confirmation technique qui vous sera adressée 48h à 72h après prise des côtes
définitives et précisions de votre part, ils ne figurent sur le présent devis qu'à titre indicatif. Si toutefois nous estimons que la confirmation de commande n'est
pas nécessaire, celle-ci ne vous sera pas transmise et ce sans aucune obligation de notre part de vous en avertir.
Non compris à notre offre: tous travaux de peinture, maçonnerie et/ou électricité qui sont à la charge du client sauf stipulation contraire sur le présent.
Pour toute pose de menuiseries en rénovation (sabrage ou dépose totale), les éventuels dégâts sur les murs intérieur et/ou extérieur seront repris par nos
soins mais sans peinture, finition ou revêtement particulier. Pour toute pose en dépose totale des anciennes menuiseries, la faisabilité sera confirmée ou non
par le technicien métreur lors de la prise de côtes définitives, si celui-ci estime que la dépose totale n’est pas réalisable, la pose la mieux adaptée sera choisie
sans obligation de notre part d’en avertir le client et sans aucun dédommagement. Le client ne pourra pas prétendre à une annulation de commande pour
cette raison.
Pour toute pose pour une maison en construction, le client devra fournir des plans et/ou un descriptif détaillé signé de sa part. Si les dimensions sur place, au
moment de la pose, ne correspondent pas à celles des plans, le client prendra à sa charge l’intégralité des frais pour une re-fabrication de matériel ainsi que
tous travaux nécessaires pour la bonne mise en œuvre. Le jour de la pose, le client devra faire tracer un point de référence correspondant au 1000mm du sol
fini afin que la pose soit effectuée en fonction de celui-ci, si ce trait de référence n’a pas été tracé correctement, le client s’engage à prendre à sa charge,
l’intégralité des frais nécessaires à la dépose et repose pour une mise en place au bon niveau.
Garantie des menuiseries 10ans selon garantie fabricant. Garantie moteur volet roulant et pièces en mouvement: 2ans. Responsabilité Civile Décennale et
Responsabilité Civile Professionnelle: GROUPAMA contrat n° 41563724K/026091
Date de livraison et pose prévue estimées pour:...........................................................
Conditions de règlement: 50% à la commande, 30% à la livraison du matériel, 10% une fois les éléments fixés ou scellés, et le solde une fois la finition
terminée. Pour tout non-respect de ces conditions de règlement, le client s’expose à des frais en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil.
Clause de propriété : La marchandise appartient au client seulement une fois que le montant total est payé, c'est à dire à 100% ou en cas d'établissement
d'une facture acquittée et signée par la direction. Tant que le montant de la commande n'est pas payé intégralement ou qu'une facture signée et acquittée n'a
pas été délivrée au client par nos soins, toute la marchandise reste notre propriété. Si nous récupérons du matériel suite au non-respect des conditions de
règlement par le client, celui-ci ne pourra prétendre à aucun dédommagement de notre part, ni aucune poursuite. Nous nous réservons, d’ailleurs, le droit de
facturer l’enlèvement du matériel ainsi que la re-livraison si elle a lieu.
Le taux de TVA réduit de 5.5% est subordonné à la signature de l'attestation simplifiée des impôts de TVA à taux réduit qui a été remis au client lors de la
signature du présent devis. Le taux de TVA réduit de 5.5% étant subordonné à la délivrance de l'attestation de TVA simplifiée par le client, si celle-ci ne nous
est pas transmise dans un délai de trois mois maximum après la fin de chantier, le taux normal de TVA en vigueur sera exigible et le client devra s'en acquitter
dans les plus brefs délais.
Pour tous travaux devant faire l'objet d'une déclaration, d'une autorisation et/ou d'un permis de construire, le client s'engage à en effectuer lui-même les
démarches auprès des organismes et services d'urbanisme compétents, et en décharge expressément notre entreprise, cette prestation n'étant pas assurée
par nos soins, sauf stipulation contraire. Le client reconnaît avoir été conseillé par notre entreprise, de toutes les démarches obligatoire à réaliser ; le client ne
pourra donc faire valoir un quelconque défaut de conseil de notre part.
La date de livraison et pose est estimative est peu varier en fonction de divers éléments, le client ne pourra prétendre à aucune annulation pour un retard suite
à un cas de force majeur ou d’un retard ne dépassant pas 8 semaines.
Le client reconnait ne pas avoir été démarché par notre entreprise et donc n’avoir recours à aucun délai de rétractation. Toute commande est ferme et
définitive, le client ne pourra prétendre à aucun remboursement d’un quelconque acompte quelle qu’en soit la raison. En signant, le client accepte toutes les
conditions de ventes ci-dessus, et ce sans aucune réserve.
Tout ou partie des travaux relatifs à ce devis ou bon de commande sont éligibles à une prime d’un montant de …………………….……  euros dont EDF est à
l’origine dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. Le montant de cette prime ne pourra être révisé à la baisse qu’en cas de
modification du volume de Certificats d’Economies d’Energie attaché à l’opération ou aux opérations d’économies d’énergie ou de la situation de précarité
énergétique et ce, de manière proportionnelle.

A................................................................... Le ................................................................
Le client (Nom, Prénom et Bon pour commande):

L'entreprise:

Aux Vérandas & Fenêtres du Sud - 1990 Chemin de la plus haute Sine  - 06140 Vence - FR
Tél. : 04 93 24 81 80 - Fax : 04 93 58 91 98 - E-mail : jpi@verandas-fenetres-sud.com - www.verandas-fenetres-sud
S.A.S. au capital de 5000 Euros - 79216879100012 - APE 4332B - TVA
Partenaire Solution Habitat EDF

Page 6 sur 6

Certificat N° E116650


fenetres du sud.pdf - page 1/6
 
fenetres du sud.pdf - page 2/6
fenetres du sud.pdf - page 3/6
fenetres du sud.pdf - page 4/6
fenetres du sud.pdf - page 5/6
fenetres du sud.pdf - page 6/6
 




Télécharger le fichier (PDF)


fenetres du sud.pdf (PDF, 300 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fenetres du sud
devis 1
devis mr lebozec
attestation rc mce nof 2
fichier pdf sans nom
tarif pieces detachees stores 2017